地铁承台施工合同范本.docx

地铁承台施工合同范本

合同编号：__________

鉴于甲方为进行地铁工程建设，需由乙方承担承台施工工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________地铁工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条合同范围与工程量

2.1乙方承担承台施工的工程范围如下：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

2.2乙方应按照甲方的要求，完成承台施工的工程量__________。

第三条合同价格与支付

3.1双方同意，本合同的承台施工工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方支付乙方工程款的方式如下：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

3.3乙方完成承台施工后，甲方应按照本合同约定的价格支付乙方工程款。

第四条工期

4.1乙方应按照甲方要求，确保承台施工工程在__________年__________月__________日前竣工交付。

4.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。

第五条质量标准

5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行承台施工。

5.2乙方应保证承台施工的质量，确保工程合格率达到__________%。

5.3乙方应承担因施工质量问题造成的全部责任。

第六条材料与设备

6.1乙方应按照甲方的要求，使用甲方提供的材料和设备。

6.2乙方应妥善保管甲方提供的材料和设备，如有损坏、丢失，乙方应照价赔偿。

第七条安全生产

7.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求进行施工。

7.2乙方应确保施工过程中的安全生产，如有安全事故发生，乙方应承担相应责任。

7.3乙方应按照甲方要求，对施工人员进行安全生产培训。

第八条违约责任

8.1乙方如未按照本合同约定的时间、质量完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。

8.2甲方如未按照本合同约定的时间、方式支付工程款，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

第九条争议解决

9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.地铁承台施工合同

2.工程量清单

3.材料和设备清单

4.安全生产培训资料

5.违约金计算公式

6.法院诉讼文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间、质量完成工程，甲方有权解除合同并要求支付违约金。

2.甲方未按照约定时间、方式支付工程款，乙方有权解除合同并要求支付违约金。

3.乙方使用非甲方提供的材料和设备，视为违约。

4.乙方未按照甲方要求进行安全生产，导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。

三、法律名词及解释：

1.承台施工：指地铁工程中，为支撑地铁列车运行而进行的地下结构的施工。

2.工程量清单：详细列出乙方需完成的工程项目的数量和规格。

3.违约金：当一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的金钱。

4.安全生产：在施工过程中，采取措施确保人员安全和工程质量。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。

2.材料和设备损坏、丢失：乙方应照价赔偿。

3.安全事故发生：乙方应承担相应责任，加强安全生产管理。

4.争议解决：双方可先通过友好协商解决，协商不成则向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.地铁工程承台施工合同签订。

2.乙方按照合同要求进行承台施工。

3.甲方按照合同约定支付工程款。

4.双方按照合同约定履行各自义务。

5.发生争议时，通过友好协商或法院诉讼解决。