混凝土现浇施工合同2024年通用.docxVIP

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为建设工程需要，委托乙方进行混凝土现浇施工，双方经充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（填写工程全称）

2.工程地点：（填写工程地点）

3.工程规模：（填写工程规模）

4.工程内容：包括但不限于混凝土浇筑、模板安装、钢筋绑扎等施工内容。

5.工程总价：（填写工程总价）

6.工程质量标准：（填写工程质量标准，如国家标准、行业标准等）

二、合同工期

1.开工日期：（填写具体日期）

2.竣工日期：（填写具体日期）

3.工期延误：（填写相关条款，如逾期违约金等）

三、材料与设备

1.混凝土配比、等级及供应商：（填写相关内容）

2.钢筋品牌、规格、数量及供应商：（填写相关内容）

3.模板材料及规格：（填写相关内容）

4.施工设备：（填写设备名称、型号、数量等）

四、质量与安全

1.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方应加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生，确保施工人员的人身安全。

3.工程验收：（填写验收标准、程序等）

五、价款与支付

1.合同总价：（填写合同总价）

2.支付方式：（填写支付方式，如银行转账、现金等）

3.支付进度：（填写支付进度，如工程进度节点等）

4.质保金：（填写质保金比例、退还时间等）

六、违约责任

1.乙方未按约定时间完成工程，应支付逾期违约金：（填写具体金额）

2.甲方未按约定时间支付价款，应支付滞纳金：（填写具体金额）

3.工程质量不符合约定，乙方应承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。

2.双方应保守合同秘密，不得向第三方透露合同内容。

3.合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订日期：（填写具体日期）

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更

甲方如需变更工程内容、规模、质量标准等，应提前不少于15天书面通知乙方，并经乙方同意。如乙方不同意变更，甲方应承担因此产生的费用和工期延误。

1.2甲方延期

如甲方原因导致工程延期，甲方应承担乙方因延期产生的费用，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费等。

1.3甲方解除合同

甲方有权在合同履行过程中解除合同，但应提前不少于30天书面通知乙方。甲方应支付乙方至解除合同之日的工程款，并承担因此产生的费用。

1.4甲方违约金

如甲方未按约定时间支付价款，应支付乙方逾期违约金，违约金金额为应付款项的0.5%。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方质量保障

乙方应对施工过程中的质量问题负责，如出现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合甲方要求。

2.2乙方进度保障

乙方应确保工程按约定进度进行，如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方逾期违约金，违约金金额为合同总价款的0.5%。

2.3乙方保密义务

乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。

2.4乙方解除合同

乙方有权在合同履行过程中解除合同，但应提前不少于30天书面通知甲方。乙方应承担因此产生的费用。

三、有第三方中介时的附加条款及说明

3.1第三方中介费用

如合同履行过程中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。甲方应在支付工程款时一并支付中介费用。

3.2第三方中介责任

第三方中介应按照合同约定履行义务，如中介原因导致合同履行不当，中介应承担相应责任。

3.3第三方中介解除合同

如第三方中介解除合同，应提前不少于30天书面通知甲方和乙方。甲方和乙方应按照本合同约定承担相应责任。

3.4第三方中介违约金

如第三方中介未按约定履行合同义务，应支付违约金，违约金金额为合同总价款的0.5%。

本附件条款及说明为本合同的一部分，与合同具有同等法律效力。如本附件与合同存在冲突，以本附件为准。

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.混凝土配比和施工方案

3.钢筋规格和供应商资质

4.模板材料规格和供应商资质

5.施工设备清单和供应商资质

6.工程质量检测报告

7.安全施工措施方案

8.环境保护措施方案

9.工程进度计划和付款凭证

10.变更订单和双方确认的书面文件

11.违约金计算公式和支付凭证

12.争议解决方式和相关法律法规

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付价款，认定违约。

2.乙方未按约定时间完成工程，认定违约。

3.工程质量不符合约定，认定违约。

4.甲方变更工程内容、规模、质量标准等未提前书面通知乙方或乙方不同意变更，认定违约。

5.甲方延期未提前书面通知乙方