建设工程施工合同示本GF(2024版).docx

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

联系方式：

鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工；乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方经协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一章合同总则

第一条本合同的签订，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

第二条本合同的条款，如有与国家相关法律、法规相抵触的部分，应以国家相关法律、法规为准。

第三条本合同的履行，应遵守社会公德，保护环境，确保工程质量和安全。

第二章工程概况

第四条工程名称：（全称）

第五条工程地点：

第六条工程内容：

第七条工程规模：

第八条工程质量标准：

第九条工程总价款：

第十条工程款支付方式：

第三章施工期限

第十一条施工期限自开工之日起算，至工程竣工交付之日止。

第十二条乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。

第四章施工要求

第十三条乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

第十四条乙方应严格按照国家有关工程质量、安全、环保的规定进行施工。

第十五条乙方应保证施工过程中，工程质量、进度、安全符合甲方的要求。

第五章工程验收

第十六条工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收。

第十七条工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新验收。

第十八条工程验收合格的，甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款。

第六章违约责任

第十九条乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全不符合甲方要求的，应承担相应的违约责任。

第二十条甲方如违反合同约定，导致工程无法正常进行的，应承担相应的违约责任。

第七章争议解决

第二十一条本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八章其他约定

第二十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第二十三条本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，工程款支付完毕之日止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更权

甲方在本合同履行过程中，有权根据工程实际需要对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工方案，并报甲方批准。因变更导致工程价款增减的，双方另行签订补充协议。

1.2甲方监督权

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、工程质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，确保工程顺利进行。

1.3甲方终止权

甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量问题严重影响使用安全等情况，有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，恢复场地原状，并承担相应责任。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方提前完工奖励

乙方如提前完成工程，甲方给予乙方提前完工奖励。奖励金额为工程总价款的__%，计算方式为提前完成的天数乘以工程总价款。

2.2乙方质量保障

乙方承诺为本工程提供合格的施工质量，如工程发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后的__日内无偿修复，并承担因此产生的全部费用。

2.3乙方保密义务

乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介在本合同中负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。中介费用由甲方承担。

3.2第三方中介的调解权

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法解决。

3.3第三方中介的监督权

第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合第三方中介的监督工作。

本附件作为《建设工程施工合同》（GF(2024)版）的组成部分，与合同具有同等法律效力。各方在签订合同时，应认真阅读本附件，并对本附件的内容予以确认。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和材料设备明细表

4.工程质量标准和要求

5.施工进度计划和关键节点时间表

6.安全生产和环保措施方案

7.工程验收标准和程序

8.支付凭证和工程进度款支付明细

9.变更订单和补充协议

10.争议解决方式和法院管辖协议

二、违约行为及认定：

1.甲方违约：

未按约定时间支付工程款

未按约定提供施工条件或材料设备

未按约定时间审批乙方施工文件

未按约定要求进行工程变更或终止合同

2.乙方违约：

未按约定时间完成工程