建设工程施工合同哈尔滨2024年通用.docxVIP

建设工程施工合同哈尔滨2024年通用

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同主体

2.1甲方责任：

（1）负责办理工程建设的相关手续，取得施工所需的许可和批准。

（2）按照合同约定及时向乙方支付工程进度款和竣工结算款。

（3）提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。

（4）协调解决施工过程中的重大问题，确保工程顺利进行。

2.2乙方责任：

（1）按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。

（2）严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。

（3）负责施工过程中的安全生产，确保工程安全。

（4）承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。

三、合同价格

3.1工程总价：双方协商确定，详见附件一《工程造价明细表》。

3.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的10%。

（2）进度款：按照工程进度，甲方支付乙方已完成工程价款的80%。

（3）竣工结算款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程价款。

四、工期

4.1合同工期：自开工之日起，至竣工验收合格之日止，详见附件二《施工进度计划》。

4.2工期延误：

（1）因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价款的0.5‰。

（2）因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量标准

5.1工程质量：应符合国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求。

5.2质量验收：工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的验收资料。

六、保密条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，应予以严格保密。

6.2保密期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日起两年。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1合同附件：本合同附件一《工程造价明细表》、附件二《施工进度计划》等，均为合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

8.2合同修改：合同履行过程中，如需修改或补充，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

8.3合同解除：任何一方违反合同规定，致使合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。

九、合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同有效期：自合同生效之日起至工程验收合格之日起止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更：如甲方在合同履行过程中需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。变更导致的工程价款增减，双方按合同约定的价格调整方式进行计算。

1.2甲方延期：如甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价款的0.5‰。

1.3甲方解除：甲方有权在合同履行过程中提前解除合同，但需承担因解除合同给乙方造成的损失。损失计算方式为：损失金额=已付工程价款+预期利益（预期利益按照已完成的工程进度比例计算）。

1.4甲方审计：甲方有权在合同履行过程中对乙方的施工情况进行审计，乙方应予以配合。审计结果作为评价乙方施工质量的重要依据。

1.5甲方监督：甲方有权指派代表对施工现场进行监督，确保工程按照合同约定进行施工。乙方应予以配合，并提供必要的便利条件。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方质量保障：乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求。如乙方未按约定整改，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价款的0.5‰。

2.2乙方工期保障：乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.3乙方保密：乙方应对在合同履行过程中所获悉的甲方商业秘密、技术秘密、财务秘密等予以保密，保密期限自合