风电场进场道路施工合同3篇.docxVIP

风电场进场道路施工合同3篇

篇1

风电场进场道路施工合同

甲方（委托方）

单位名称：XXX风电场有限公司

地址：XXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXX

乙方（施工方）

单位名称：XXX施工公司

地址：XXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXX

为了保证风电场的正常施工，并确保设备运输的顺利开展，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、施工内容及范围

1.1乙方应根据甲方要求，在XXX风电场建设区域内，负责道路施工。施工包括但不限于道路勘测、设计、施工、监理等工作。

1.2施工内容包括建设、维护和管理风电场进场道路，确保道路的完好无损，满足设备运输的需要。

二、施工合同期限

2.1本合同自双方签署之日起生效，至XXX年XX月XX日止。

三、施工条件及要求

3.1乙方需按照国家相关法律法规和甲方的要求进行施工，确保施工质量和进度。

3.2乙方需配备符合资质要求的施工人员，保证施工过程安全有序。

3.3乙方需严格遵守环保法规，保护周边环境，确保施工过程对周边环境的影响最小化。

四、施工费用及支付方式

4.1甲方按照合同约定支付施工款项，总金额为XXX万元。

4.2施工款项支付方式：甲方根据施工进度，按照约定的比例及时支付相关款项。

五、合同变更

5.1如出现合同变更的情况，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2经甲乙双方协商一致后，可对合同内容进行适当调整。

六、违约责任

6.1如因甲方原因造成施工无法正常进行，甲方需向乙方支付相应的违约金。

6.2如因乙方原因造成施工进度延误或施工质量不达标，乙方需承担相应的违约责任。

七、解决纠纷

7.1本合同如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可向合同指定仲裁机构申请仲裁。

7.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

八、其他条款

8.1本合同自双方盖章生效，合同正本双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2本合同如需对内容进行修改，应经双方协商一致后签署书面变更协议。

8.3本合同的一切争议均适用中国法律。

甲方（盖章）：XXX风电场有限公司

法定代表人：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：XXX施工公司

法定代表人：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

以上为本次风电场进场道路施工合同的具体内容，双方应严格按照合同约定履行，确保施工顺利进行，达到预期效果。希望双方能够携手合作，共同推动风电场项目的顺利进行。

篇2

风电场进场道路施工合同

甲方：______（以下简称甲方）

乙方：______（以下简称乙方）

鉴于甲方拥有______（以下简称风电场）风电场的开发和运营权利，乙方具有相关道路施工能力及经验，为确保风电场的正常运营与产能发挥，经双方协商一致，特签订本合同。甲乙双方遵循平等自愿、合作共赢的原则，依法独立签订本合同，共同遵守并履行约定事项。

一、工程概况

1.甲方要求乙方在______（风电场所在地）建设并完工具有一定承载力、稳定性及耐用性的进场道路。道路总长______（单位：公里），道路宽度______（单位：米），道路承载能力______（单位：吨），路面材料为______。道路的施工、设计、质量、安全等均应符合国家规定标准和甲方的要求。

2.甲方应配合乙方做好施工前期准备工作，包括但不限于提供必要的土地使用资料、交通管制、协调与相关部门的沟通、申请施工许可证等手续。

3.本合同生效后，乙方应按照双方商定的时间节点和进度要求，共同完成道路的施工、验收和移交工作。

4.甲方应及时支付工程款项，若因甲方原因导致工程延期或增加工程费用的，应另行协商解决，乙方有权要求相关费用的补偿。

二、质量标准

1.道路工程遵循国家行业规范和相关标准，施工过程中严格执行相关工艺流程，并确保施工质量符合甲方的验收标准。

2.工程完成后，乙方应组织施工单位做好工程验收工作，验收合格后方可移交给甲方使用。如在使用过程中发现质量问题，乙方应主动配合甲方处理并修复。

3.甲方有权随时对施工过程及施工质量进行监督和检查，如发现问题应及时提出并要求乙方整改。若乙方未能按要求整改，甲方有权暂停支付工程款项。

三、工期与款项

1.工程周期为______天，自双方签订合同生效之日起计算。工程验收合格后，乙方应立即向甲方移交工程