原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词.docxVIP

原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词.docx

原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词

尊敬的仲裁员，大家好！

本案中，我作为原告XX公司的诉讼代理人，向仲裁庭提交此诉讼代理词。

本案争议的主要议题为建设工程施工合同纠纷。受到纠纷的施工工程由被告YY公司承包。根据合同，被告需在合同规定的期限内按约定完成工程，并按照约定标准保质保量交付工程。然而，在实际施工中，被告存在工期推迟、工程质量不合格等问题，导致工程无法按时如约交付，给原告造成了重大的经济损失。

在本案中，原告提出的诉讼请求主要包括以下几个方面：

1.要求被告支付逾期竣工款项

根据合同约定，被告应在竣工合格后的15天内支付逾期竣工的款项。但由于被告的工期推迟，导致竣工时间延迟，被告未能按时支付逾期竣工款项。因此，原告要求被告按约定支付逾期竣工的款项。

2.要求被告退还质保金

根据法律法规和相关标准规定，被告应按照约定标准保质保量交付工程，并缴纳相应的质保金。然而，在本案中，被告未能满足合同约定的质量标准，且拒绝退回已缴纳的质保金，给原告造成了经济损失。因此，原告要求被告退回已缴纳的质保金。

3.要求被告赔偿违约金和延期履约金

根据合同约定，被告须按时如约完成工程，并承担相应的违约责任。然而，在本案中，被告存在工期推迟等违约情形，给原告造成严重的经济损失。因此，原告要求被告承担相应的违约责任，包括支付违约金和延期履约金。