民办学校建设工程施工合同.docxVIP

民办学校建设工程施工合同

甲方（发包方）：________________民办学校

乙方（承包方）：________________建筑工程公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方民办学校建设工程达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：________________民办学校建设工程

工程地点：_________________

工程内容：_________________（具体建设内容）

工程规模：_________________（工程规模描述）

二、工程承包范围及要求

乙方按照甲方提供的施工图纸及说明进行施工，具体承包范围包括：

1.基础工程：包括地基处理、桩基工程等。

2.主体结构：包括土建、钢结构等。

3.装饰工程：内外装修、涂料、门窗等。

4.给排水、电气安装工程。

5.其他附属设施：道路、围墙、绿化等。

三、工程期限

工程开工日期：____年__月__日

工程竣工日期：____年__月__日

合同工期总日历天数：____天（包括法定节假日）

四、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币______元整（￥______元）。具体造价按照实际工程量计算。

2.付款方式：甲方按工程进度支付工程款。具体支付节点为：基础工程完成___%，主体结构完成___%，装饰工程完成___%，竣工验收合格后支付剩余款项。

五、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方现行施工规范及标准进行施工，确保工程质量。

2.工程验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。

3.甲方在工程竣工验收合格后，向乙方支付剩余款项。如工程存在质量问题，乙方需负责无偿修复。

六、材料设备供应

1.工程所需材料、设备由乙方负责采购，并提供相应的质量证明文件。

2.甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如不符合要求，乙方需无条件更换。

七、安全生产及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全生产。

2.乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

八、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付工程款，应按日向乙方支付____%的违约金。

2.乙方若未按合同约定完成工程，应按日向甲方支付____%的违约金。如因不可抗力因素导致工程延期，乙方需提供相关证明文件。

3.若工程存在质量问题，乙方除负责无偿修复外，还应承担由此造成的损失。

九、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。