2024版建设工程施工合同范本谢谢.docxVIP

2024版建设工程施工合同范本，谢谢!

合同编号：__________

甲方（发包方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（承包方）：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为工程项目的建设、管理和运营方，乙方为具备相关资质和能力，愿意承担该工程项目的施工任务。为了明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总价：__________

第二条合同工期

本合同工程开工日期为：__________，竣工日期为：__________。实际工期以双方协商确定的为准。

第三条质量标准

3.1工程质量必须符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准及设计文件的要求。

3.2工程质量验收标准：__________

第四条合同价款及支付方式

4.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。

4.2支付方式：

（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度达到设计要求的50%时，甲方支付合同总价款的30%。

（3）工程进度达到设计要求的90%时，甲方支付合同总价款的20%。

（4）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的10%。

4.3支付方式为：__________（现金、转账等）。

第五条合同的履行

5.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。

5.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

5.3乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故和损失。

5.4甲方应按照合同约定及时支付合同价款，并提供施工所需的水、电、通信等基础设施。

5.5甲方应协助乙方办理工程验收、竣工备案等相关手续。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的5%。

6.3因不可抗力因素导致工程无法正常进行的，双方互不承担违约责任。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术文件

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和报价单

4.施工合同的补充协议

5.工程验收标准和程序

6.安全生产管理协议

7.环境保护和绿色施工协议

8.不可抗力事件证明文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，属于违约行为。

2.甲方未按照合同约定支付合同价款的，属于违约行为。

3.乙方施工质量不符合约定标准的，属于违约行为。

4.甲方提供的施工条件不符合约定标准的，属于违约行为。

5.不可抗力因素导致工程无法正常进行的，不属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方：指承担工程建设任务并有权获得工程价款的一方。

3.合同工期：指合同约定的工程开工日期至竣工日期。

4.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商确定合理的赶工措施，必要时签订赶工协议。

2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。

3.合同价款支付争议：查阅合同条款，必要时咨询专业律师。

4.施工安全事故：立即报告并采取相应措施，配合有关部门调查处理。

5.不可抗力事件：收集相关证明文件，协商确定合同履行方案。

五、所有应用场景：

1.适用于各类新建、扩建、改建的建设工程项目。

2.适用于公开招标或邀请招标的施工合同签订。

3.适用于工程规模较大、施工周期较长的项目。

4.适用于涉及复杂工程技术问题和大量施工人员管理的项目。

5.适用于需要严格控制工程质量、安全、进度和投资的项目。