钢结构工程特定分包合作条款2024版.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

钢结构工程特定分包合作条款2024版

本合同目录一览

1.合作范围与工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5工程时间表

2.双方责任与义务

2.1分包商责任

2.1.1分包商提供的材料与设备

2.1.2分包商施工标准与质量要求

2.1.3分包商的员工与资质

2.2总包商责任

2.2.1总包商提供的条件与支持

2.2.2总包商的质量监控与验收

2.2.3总包商的支付责任

3.工程价款与支付方式

3.1工程总价

3.2价格调整

3.3付款条件

3.4进度付款

3.5最终付款

4.时间安排与进度

4.1工程开工日期

4.2工程完工日期

4.3关键节点

4.4进度延误

5.质量管理

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量验收

5.4质量争议的处理

6.安全管理

6.1安全标准

6.2安全培训

6.3安全事故的处理

7.变更与调整

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3变更对工期的影响

8.违约责任

8.1分包商的违约行为

8.2总包商的违约行为

8.3违约责任的处理

9.争议解决

9.1争议的解决方式

9.2仲裁地点与机构

9.3仲裁结果的执行

10.解除与终止

10.1合同解除的条件

10.2合同终止的程序

10.3终止后的处理事项

11.一般条款

11.1合同的生效

11.2合同的修改

11.3合同的转让

11.4合同的解除

11.5法律适用

11.6争议解决

11.7合同的语言版本

12.附件

12.1工程图纸

12.2技术规范

12.3材料与设备清单

12.4施工计划

13.签字页

13.1分包商代表签字

13.2总包商代表签字

14.附录

14.1工程量清单

14.2材料与设备的技术参数

14.3其他技术文件

第一部分：合同如下：

第一条：合作范围与工程概述

1.1工程名称：具体项目名称，如“某城市中心钢结构工程项目”。

1.2工程地点：工程具体施工地点，如“某城市某某区某某街道”。

1.3工程内容：明确分包商需完成的工程内容，包括但不限于钢结构制作、安装、焊接、防腐、防火等。

1.4工程规模：工程的总建筑面积或者钢结构部分的建筑面积，以及钢结构的主要参数，如重量、跨度、高度等。

1.5工程时间表：明确的工程开工日期、预计完工日期及关键节点，包括各阶段的完成日期。

第二条：双方责任与义务

2.1分包商责任

2.1.1分包商提供的材料与设备：分包商需按照工程需求提供合格的材料和设备，并保证其质量、安全、环保等符合相关标准和要求。

2.1.2分包商施工标准与质量要求：分包商应按照技术规范和图纸要求进行施工，确保施工质量符合规定。

2.1.3分包商的员工与资质：分包商应对其员工的技能、经验和资质进行审核，确保其具备相应的施工能力。

2.2总包商责任

2.2.1总包商提供的条件与支持：总包商应提供施工所需的基础设施、场地、图纸、技术规范等支持。

2.2.2总包商的质量监控与验收：总包商应对分包商的施工过程进行质量监控，并在工程完成后进行验收。

2.2.3总包商的支付责任：总包商应按照合同约定的付款条件和进度支付工程款。

第三条：工程价款与支付方式

3.1工程总价：明确工程的总价，包括税金等。

3.2价格调整：明确价格调整的条件和方式，如材料价格波动、工程变更等。

3.3付款条件：明确付款的条件，如工程进度、质量验收等。

3.4进度付款：明确各阶段付款的比例和时间。

3.5最终付款：工程完工并通过验收后，支付剩余的款项。

第四条：时间安排与进度

4.1工程开工日期：明确的工程开工日期。

4.2工程完工日期：明确的工程完工日期。

4.3关键节点：明确工程的关键节点，包括各阶段的完成日期。

4.4进度延误：明确进度延误的责任和处理方式。

第五条：质量管理

5.1质量标准：明确的质量标准和要求，包括材料、设备、施工等各方面的质量要求。

5.2质量控制：明确质量控制的方式和流程，包括自检、互检、专检等。

5.3质量验收：明确质量验收的标准和流程，包括初步验收、竣工验收等。

5.4质量争议的处理：明确质量争议的处理方式，如调解、仲裁或诉讼等。

第六条：安全管理

6.1安全标准：明确的安全标准和要求，包括施工现场的安全、消防、环保等要求。

6.2安全培训：明确安