个人申请追加被告工程合同3篇.docx

个人申请追加被告工程合同3篇

篇1

甲方（原告）：__________________

身份证号码：__________________

联系方式：__________________

乙方（追加被告）：______________

身份证号码：__________________

联系方式：__________________

鉴于甲方与原始被告之间的工程合同纠纷，现甲方申请追加乙方为被告，经双方友好协商，达成以下合同协议：

一、协议背景

甲方与原始被告签订的工程合同在执行过程中产生纠纷，现需追加乙方作为被告，共同解决相关争议。为了明确双方的权利义务，特订立本协议。

二、追加被告的理由及依据

1.乙方与原始被告在工程项目的合作过程中，存在合作关系，对工程项目的实施及结果负有责任。

2.乙方在工程项目中的行为，与甲方与原始被告之间的纠纷有直接关联，对解决该纠纷具有重要影响。

三、工程合同的主要内容及纠纷事项

1.工程合同的主要内容：双方应详细列明工程合同的主要内容，包括但不限于工程名称、工程地点、工程范围、工程造价、工期、质量标准等。

2.纠纷事项：双方应明确纠纷的具体事项，包括但不限于工程款的支付、工程进度的延误、工程质量的争议等。

四、追加被告后的权利义务

1.甲方有权要求乙方就涉及纠纷事项进行说明，并提供相关证据材料。

2.乙方应积极配合甲方及法院的调查取证工作，如实陈述事实，提供相关证据材料。

3.乙方在工程合同纠纷解决过程中，应承担相应的法律责任，确保工程合同的顺利执行。

五、纠纷解决方式

1.双方应首先协商解决纠纷，达成和解协议。

2.若协商无果，可提交至有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的规定，积极参与诉讼活动，提供证据材料。

六、违约责任

1.若乙方在纠纷解决过程中存在虚假陈述、提供虚假证据等行为，应承担相应的法律责任。

2.若因乙方的行为导致工程合同纠纷无法顺利解决，乙方应承担由此产生的全部责任。

七、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

八、争议解决法律的适用及管辖

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若因本协议引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。

九、协议的生效、变更与解除

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一旦生效，未经甲乙双方协商一致，不得随意变更或解除。

3.若需变更或解除本协议，应经甲乙双方协商一致，并达成书面协议。

甲方（原告）：__________________（签字/盖章）

日期：__________________

乙方（追加被告）：______________（签字/盖章）

日期：__________________

篇2

甲方（原告）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（被告）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

背景：甲乙双方就工程合同的签订与执行过程中出现了争议，现甲方提出申请追加被告。为了明确双方权益，经双方友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

甲乙双方同意在原有工程合同的基础上，通过本协议的签订，明确追加被告的相关事宜，保障各方权益。

二、追加被告的理由及资格

1.追加被告的理由：_____________________________________

2.追加被告的资格：_____________________________________

三、工程概况

1.工程名称：_____________________________________

2.工程地点：_____________________________________

3.工程内容：_____________________________________

4.工程期限：自______年______月_