建设工程标准合同范本(2024版).docxVIP

建设工程标准合同范本(2024版)

合同编号：__________

合同各方当事人：

鉴于：

1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；

2.乙方具备相关资质，愿意承担该项目的施工任务；

3.丙方具备相关资质，愿意为该项目提供设计和监理服务；

4.各方均愿意遵守相关法律法规，共同完成该项目建设。

现经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

第一条项目概述

1.1项目名称：（填写项目全称）

1.2项目地点：（填写项目具体地点）

1.3项目规模：（填写项目规模）

1.4项目内容：（填写项目主要建设内容）

第二条合同主体

2.1甲方：（填写甲方全称、法定代表人和联系方式）

2.2乙方：（填写乙方全称、法定代表人和联系方式）

2.3丙方：（填写丙方全称、法定代表人和联系方式）

第三条合同范围与工期

3.1合同范围：

（详细列举本项目涉及的工程内容，如土建、安装、装修等）

3.2工期：

（明确本项目约定的开工日期、竣工日期及工期顺延的条件）

第四条质量标准

4.1工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，如：

（列举相关标准名称，如GB502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》等）

4.2乙方应按照设计文件和施工规范要求，保证工程质量，确保项目顺利通过验收。

第五条合同价格与支付

5.1合同总价：

（填写合同总价，包括大写和小写）

5.2支付方式：

（明确支付手段、支付时间和支付比例，如进度付款、竣工付款等）

5.3支付条件：

（明确支付条件，如完成某项工程内容、通过验收等）

第六条合同履行

6.1甲方责任：

（列举甲方应承担的合同义务，如提供施工场地、协调外部关系等）

6.2乙方责任：

（列举乙方应承担的合同义务，如按期完成施工、保证工程质量等）

6.3丙方责任：

（列举丙方应承担的合同义务，如提供合格的设计图纸、负责监理等）

第七条违约责任

7.1甲方违约：

（列举甲方违约行为及应承担的违约责任）

7.2乙方违约：

（列举乙方违约行为及应承担的违约责任）

7.3丙方违约：

（列举丙方违约行为及应承担的违约责任）

第八条争议解决

8.1对于合同履行过程中发生的争议，各方应通过友好协商解决；

8.2若协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同自签字盖章之日起生效，有效期至本项目竣工验收合格止；

9.2本合同一式肆份，甲方、乙方、丙方各执壹份，具有同等法律效力；

9.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.项目设计图纸

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单

4.材料和设备采购清单

5.工程质量验收标准

6.项目管理手册

7.安全生产管理制度

8.环境保护措施方案

9.合同履行过程中的其他相关文件和资料

二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按约定时间提供施工场地和施工条件

未按约定时间支付合同款项

提供的设计图纸、材料和设备不符合合同约定

未履行合同约定的其他义务

2.乙方违约行为：

未按约定时间完成施工任务

施工质量不符合合同约定和验收标准

使用不合格材料和设备

未履行合同约定的其他义务

3.丙方违约行为：

未按约定时间提供设计图纸和设计变更

设计不符合国家、行业和地方相关规定

未履行合同约定的其他义务

三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目的业主，拥有项目所有权和决定权。

2.乙方：指承担项目施工任务的单位。

3.丙方：指为项目提供设计和监理服务的单位。

4.合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。

5.违约行为：指合同各方未履行合同约定的义务。

6.工程质量：指工程满足使用目的的性能、安全性、可靠性、经济性和环境适应性等方面的特性。

7.设计图纸：指工程项目的设计文件，包括平面图、立面图、剖面图等。

8.施工方案：指施工过程中采取的技术措施和组织措施。

9.违约责任：指违约方应承担的法律后果，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等。

解决办法：调整施工计划、优化施工组织、协商顺延工期。

2.工程质量问题：

原因：施工工艺不当、材料不合格、监理不到位等。

解决办法：整改不合格工程、停工整顿、追究责任。

3.合同款项支付纠纷：

原因：甲方资