9A文规定下的2024年建设工程施工合同.doc

9A文规定下的2024年建设工程施工合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程师

1.4工程

1.5施工期

第二条：合同标的及工程量

2.1工程内容

2.2工程量清单

2.3工程质量标准

第三条：合同价格及支付方式

3.1合同总价

3.2预付款

3.3进度付款

3.4竣工结算

3.5支付方式

第四条：合同履行及工期

4.1承包人义务

4.2工期延误

4.3提前完成工程

第五条：工程变更

5.1变更条件

5.2变更程序

5.3变更价款

第六条：工程质量及保修

6.1质量要求

6.2检验标准

6.3保修期限

6.4质量争议的处理

第七条：安全生产及环保要求

7.1安全生产责任

7.2安全防护措施

7.3环保要求

第八条：违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

8.3工程师违约

第九条：争议解决

9.1协商解决

9.2调解

9.3仲裁

9.4诉讼

第十条：合同的生效、变更和终止

10.1合同生效条件

10.2合同的变更

10.3合同的终止

第十一条：合同的附件

11.1工程图纸

11.2技术说明书

11.3工程量清单

第十二条：其他约定

12.1信息保密

12.2法律适用

12.3不可抗力

12.4合同的解释

第十三条：合同的修订

13.1修订条件

13.2修订程序

第十四条：合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3合同副本

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

第二条：合同标的及工程量

2.1工程内容：乙方应按照本合同协议约定的工程内容，完成本项目的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。

2.2工程量清单：乙方应按照甲方提供的工程量清单，完成本项目的建设。

2.3工程质量标准：乙方应按照本合同协议约定的工程质量标准，完成本项目的建设。

第三条：合同价格及支付方式

3.2预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方另行协商确定。

3.3进度付款：乙方按照本合同协议约定的工程进度，向甲方提交进度付款申请。甲方应在收到申请后七个工作日内，完成付款。

3.4竣工结算：本项目完成后，乙方应向甲方提交竣工结算报告。甲方应在收到报告后一个月内，完成审核和付款。

3.5支付方式：本合同协议的支付方式为银行转账，具体账户信息双方另行约定。

第四条：合同履行及工期

4.1承包人义务：乙方应按照本合同协议的约定，完成本项目的建设工作，并保证工程质量达到约定的标准。

4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照本合同协议的约定，向甲方支付违约金。

4.3提前完成工程：乙方如提前完成工程，应按照本合同协议的约定，向甲方申请提前验收。

第五条：工程变更

5.1变更条件：本合同协议签订后，如因设计、施工、法律法规等原因，需要对工程进行变更，双方可协商签订变更协议。

5.2变更程序：变更协议应明确变更的内容、范围、价款等相关事项，并经双方签字盖章后生效。

5.3变更价款：变更协议生效后，乙方应按照变更协议的约定，向甲方提交变更价款。甲方应在收到申请后七个工作日内，完成付款。

第六条：工程质量及保修

6.1质量要求：乙方应按照本合同协议约定的质量要求，完成本项目的建设工作。

6.2检验标准：本项目的检验标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

6.3保修期限：本项目的保修期限为年，自项目竣工验收合格之日起计算。

6.4质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条：违约责任

8.1承包人违约：乙方如违反本合同协议的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

8.2发包人违约：甲方如违反本合同协议的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

8.3工程师违约：工程师如违反本合同协议的约定，甲方有权要求工程师支付违约金，并赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。

第九条：争议解决

9.1协商解决：如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2调解：如协商不成，双方同意向合同签订地的民间调解组织申请调解。

9.3仲裁：如调解不成，双方同意提交本合同协议签订时的仲裁委员会进行仲裁。

9.4诉讼：如仲裁不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条：合同的生效、变更和终止

10.1合同生效条件：本合同协议自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同的变更：本合同协议签订后，如因设计、施工、法律法规等原因，需要对合同进行变更，双方可签订变更协议。

10.3合同的终止：本