- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE17页共NUMPAGES17页
2024年园林绿化施工合同样本
在保修期内,如发现苗木等植物材料死亡,应于种植季节按原设计的品种与规格进行更换。
第33条保修费用规定
33.1造成质量缺陷的责任方需承担保修费用。
33.2双方就养护期间的水、电费用承担有如下约定:
第34条其他保修事项
双方同意的其他保修条款如下:
十二、违约与争议处理
第35条违约责任
35.1任何一方违反合同规定,应负责赔偿对方因此遭受的损失。
35.2因承包人原因导致工程延期竣工,应支付的违约金及计算方式:
35.3因承包人原因使工程未达到质量标准,应承担的违约责任:
35.4发包人未按期支付工程款,应承担的违约责任:
35.5其他相关责任:
第36条争议解决方式
合同履行中产生的争议,双方应首先通过协商解决,协商未果,按照以下第_____种方式解决:
(1)向有管辖权的人民法院提起诉讼;
(2)提交_____仲裁委员会进行仲裁。
十三、其他条款
第37条工程分包
37.1分包单位和分包工程内容:
37.2分包工程价款及结算方式:
第38条不可抗力
38.1双方对不可抗力范围的约定:
38.2因不可抗力导致的费用及延误的工期,双方按以下方式分别承担:
(1)工程损失及第三方的人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(2)双方人员伤亡由各自单位负责并承担费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担;
(4)停工期间,承包人留驻的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担;
(5)工程清理、修复费用由发包人承担;
(6)工期延误相应顺延。
38.3一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除其延迟履行的责任。
第39条担保
39.1本工程的担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供的履约担保,担保形式为:
(2)承包人向发包人提供的履约担保,担保形式为:
(3)双方约定的其他担保事项:
(4)担保合同作为本合同附件。
第40条合同解除
40.1双方协商一致可解除合同。
40.2发包人未按约定支付工程款,且未达成延期协议,承包人有权停工,停工超过____日,发包人仍未支付,承包人有权解除合同。
40.3承包人非法转包或肢解转包,发包人有权解除合同。
40.4出现以下情况,发包人或承包人可解除合同:
(1)因不可抗力导致合同无法履行;
(2)一方违约导致合同无法履行。
40.5经司法程序解除合同后,承包人应妥善保护工程,协助发包人撤离人员和设备,发包人应支付相关费用,并按约定支付已完成工程款。已订货的材料、设备按约定处理,因处理不当造成的损失由责任方承担。此外,有过错方应赔偿对方因合同解除造成的损失。
40.6合同解除不影响结算和清理条款的效力。
第41条合同生效及终止
41.1本合同自_____之日起生效。
41.2当双方完成约定的工作内容后,本合同即告终止。
第42条合同份数
42.1本合同正本双方各持一份,具有同等法律效力。副本____份,双方各收持相应份数。
第43条补充条款
双方可根据相关法律法规及本工程实际,经协商一致后,对本合同进行具体化、补充或修改。
发包人:_____(公章)承包人:_____(公章)
住所:_____住所:_____
法定代表人:_____法定代表人:_____
____年____月____日____年____月____日
合同订立地点:_____
2024年园林绿化施工合同样本(二)
工程地点:_____
建设单位:_____(以下称甲方)
施工单位:_____(以下称乙方)
基于甲乙双方的协议,本园林绿化工程由乙方为甲方执行,双方秉持协作配合、确保工程顺利进行的原则,特此签订本合同以共同遵守。
一、工程内容及承包方式
1.工程涵盖______、______、______等项目。
2.乙方采用包工、包料、包工期、包质量的总承包方式。
3.所有园林绿化所需材料、植物种类、数量及规格依据配置方案及工程预算书。
二、工程造价
乙方需依据施工范围和图纸提供工程预算书,按照园林建筑、绿化______类工程标准计费。人工、材料、机械的调整依据施工期间的相关文件,工程暂定总造价为人民币____元。
三、付款方式
1.合同签订后,甲方支付工程造价的____%作为预付款给乙方。
2.工
文档评论(0)