2024年度工程设计分包协议样本版.docx

2024年度工程设计分包协议样本版A版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.分包范围及内容

2.1分包工程概况

2.2分包工作内容

2.3分包界限

2.4分包工程量

3.分包价格及支付

3.1分包价格构成

3.2价格调整机制

3.3支付方式及时间

3.4发票开具及税务

4.分包工作进度及工期

4.1工程进度计划

4.2关键节点及期限

4.3工期延误及延期

5.分包方的义务及责任

5.1施工质量

5.2施工安全

5.3材料及设备

5.4环境保护

6.分包方的权利及利益

6.1分包方的知识产权

6.2分包方的保密义务

6.3分包方的赔偿责任

7.总包方的义务及责任

7.1施工图纸及技术要求

7.2施工场地及条件

7.3工程变更及调整

7.4工程验收及保修

8.违约责任

8.1分包方的违约行为

8.2总包方的违约行为

8.3违约责任的承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点及机构

9.3仲裁裁决的执行

10.合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同终止条件

10.4合同终止后的处理

11.一般条款

11.1合同的适用法律

11.2合同的解释

11.3合同的附件

12.其他条款

12.1保密条款

12.2广告及宣传

12.3不可抗力

12.4法律许可及合规

13.附件

13.1分包工程详细设计图纸

13.2分包工程量清单

13.3材料及设备技术规格书

13.4其他相关文件

14.签署页

14.1分包方签署页

14.2总包方签署页

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1项目名称：2024年度工程项目

1.2项目地点：省市区路号

1.3工程规模：根据双方协商确定的工程规模

1.4工程性质：根据双方协商确定的工程性质

第二条分包范围及内容

2.1分包工程概况：分包工程的基本情况和要求

2.2分包工作内容：分包方需要完成的具体工作内容

2.3分包界限：分包工程的具体界限和范围

2.4分包工程量：分包方需要完成的工程量

第三条分包价格及支付

3.1分包价格构成：分包价格的具体构成和计算方式

3.2价格调整机制：价格调整的具体方式和条件

3.3支付方式及时间：支付分包价格的具体方式和时间

3.4发票开具及税务：分包方需要开具的发票类型及税务处理

第四条分包工作进度及工期

4.1工程进度计划：分包方需要按照的总包方提供的工程进度计划执行

4.2关键节点及期限：分包方需要在关键节点之前完成工作，并按照约定的期限提交工程成果

4.3工期延误及延期：分包方因自身原因导致工期延误的处理方式，以及延期完成工作的条件

第五条分包方的义务及责任

5.1施工质量：分包方需要按照约定的标准完成工程，保证工程质量符合要求

5.2施工安全：分包方需要严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的安全

5.3材料及设备：分包方需要按照约定的标准和质量要求提供和使用材料和设备

5.4环境保护：分包方需要遵守环境保护的相关规定，确保施工过程中的环境保护

第六条分包方的权利及利益

6.1分包方的知识产权：分包方对其在分包工程中创造的知识产

第八条违约责任

8.1分包方的违约行为：分包方未按照约定履行合同义务的具体行为和后果

8.2总包方的违约行为：总包方未按照约定履行合同义务的具体行为和后果

8.3违约责任的承担：违约方需要承担的违约责任，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方发生争议时可以选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等

9.2仲裁地点及机构：双方同意将争议提交仲裁时，仲裁地点及仲裁机构的选择

9.3仲裁裁决的执行：仲裁裁决的执行程序和条件

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件：合同生效的具体条件和时间

10.2合同变更程序：合同变更的具体程序和条件

10.3合同终止条件：合同终止的具体条件和原因

10.4合同终止后的处理：合同终止后双方需要进行的处理事项，包括工程交接、结算等

第十一条一般条款

11.1合同的适用法律：本合同适用的法律

11.2合同的解释：合同条款的解释方式和原则

11.3合同的附件：合同附件的内容和数量，以及附件的效力

第十二条其他条款

12.1保密条款：双方对合同内容和工程信息的保密义务和责任

12.2广告及宣传：双方对合同广告及宣传的权利和义务

12.3不可抗力：不可抗力的定义和处理方式

12.4法律许可及合规：合同的签订和履行需要符合的相关法律、法规和标准

第十