加油站改造施工合同书(3篇) .pdfVIP

加油站改造施工合同书（3篇）

加油站改造施工合同书（精选3篇）

加油站改造施工合同书篇1

发包人(全称)：_____________(甲方)

承包人(全称)：_____________(乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

与其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

原则，双方就以下建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：_______________

工程地点：_______________

第二条发包方式、合同价款与承包围

2.1发包方式：全包

2.2合同价款：预估价(已扣除甲方提供的设备与配件)。

人民币大写：(￥__________元)

2.3承包围：/双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、

渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。

(卸油密闭箱体，集液井不在本预算)

第三条双方约定的工程量确认表等文件作为本合同附件，并具

有法律效力。

第四条合同价款支付：双方约定，工程开工前支付合同总价款

的30%，工程完工后甲方支付合同总价款的50%，在甲方向乙方交付

相关经营资料(包括油气回收检测报告)的当天，乙方将剩余工程款

一次性支付给甲方。

4.1付款采用银行转账或电汇。

(根据甲方实际情况确定)

第五条甲、乙双方责任和义务

5.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发

生的一切费用由乙方负责。

5.2.2负责地方关系与施工现场周边环境的协调，如因地方关

系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承当责任。

5.2.3乙方在施工过程中拆队的材料不得任意堆放，不得影响

厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放。

方可验收。

5.2.4乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。

5.2.5乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此

标识进、出施工场地。

5.2.6在每个单位工程拆除前，乙方应提前4小时将拆除的措

施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

。

5.2.7除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，

乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。

乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的

统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

5.2.8拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地

上地下设与管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进

行备案。

否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。

5.2.9施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当

立即暂停施工，采取必要的应急措施，并与时向甲方报告，经甲方

处置完毕后方可恢复施工。

否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

第六条违约责任

6.1乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工

料损失由乙方承当，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，

乙方应承当违约责任。

6.2除非双方协议将合同终止或因一方违约合同无法履行，违

约方承当违约责任后应继续履行合同。

6.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另

一方支付违约金。

6.4因乙方施工、保管不善造成的自有与拆除的设备和材料的

丢失、毁损，由乙方负全部责任。

6.5争议解决方法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协

商解决，如协商不成，任何一方均要可向法院提起诉讼。

第七条合同生效、变更、中止和终止

7.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作

任何单方的修改。

但任何一方均可以对合同容以书面形式提出变更、修改、取消

或补充的建议。

该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

7.2如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则

按有关条款处理。

7.3在合同执行过程中，若因国家计划调整或不可抗力因素而

引起本合同无常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同

或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜