道路工程为赶工期出现质量问题免责协议书8篇.docxVIP

道路工程为赶工期出现质量问题免责协议书8篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

鉴于甲方与乙方在_________年_________月_________日签订了关于_________道路工程的《建设工程施工合同》，现就乙方在赶工期过程中可能出现的质量问题，双方经过友好协商，达成如下免责协议：

一、协议背景

1.甲方为了保障工程的顺利进行，要求乙方在规定的时间内完成施工任务。

2.乙方在赶工期的过程中，可能会遇到各种不可预见的情况，导致施工质量出现问题。

3.为了确保双方的权益，甲方与乙方经过协商，同意签订本协议。

二、协议内容

1.乙方在赶工期过程中，如因不可预见的情况导致施工质量出现问题，甲方同意免除乙方的相关责任。

2.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，如因乙方过错导致施工质量出现问题，乙方应承担相应的法律责任。

3.甲方应按时向乙方支付施工款项，如因甲方原因导致施工延期或质量问题，甲方应承担相应的法律责任。

4.双方应共同协商解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。

三、协议生效时间

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

四、协议解释权

本协议的解释权归甲方和乙方共同所有。如有任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他约定事项

1.双方应妥善保管本协议，确保协议的有效性。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议履行过程中，如遇到不可抗力因素导致协议无法继续履行，双方应协商解决方案。

4.本协议自签订之日起生效，具有法律约束力。双方应认真履行协议义务，确保工程的顺利进行。

5.在本协议有效期内，未经甲方书面同意，乙方不得将本协议中的任何权利或义务转让给第三方。

6.本协议有效期为工程竣工验收合格之日起至工程保修期结束之日止。保修期结束后，本协议自动失效。

7.双方同意在本协议生效前所签订的所有协议、备忘录、合同等文件与本协议有冲突时，以本协议为准。

8.双方同意本协议下的争议解决方式仅限于仲裁或诉讼，且仲裁或诉讼地点仅限于甲方所在地有管辖权的人民法院或仲裁机构。

9.双方同意本协议下的所有通知、确认等文件均应以书面形式作出，并送达对方指定的地址或邮箱。通知、确认等文件一经送达即生效。

10.双方同意本协议下的所有变更、补充等协议均以书面形式作出，并加盖双方公章或合同专用章后生效。变更、补充等协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就道路工程为赶工期出现质量问题免责事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

二、协议内容

1.甲方要求乙方在合同约定的工期内完成工程建设，因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合要求。在赶工期的情况下，乙方应合理安排施工计划，确保施工质量不受影响。

3.甲方应对乙方提交的赶工期施工方案进行审查，确保方案合理可行。甲方在审查过程中，如发现方案存在问题或不足，应及时提出并要求乙方进行修正。

4.乙方在赶工期施工过程中，应严格按照甲方审查通过的方案进行实施，确保施工进度和质量。如因乙方原因导致的施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

5.甲方在工程建设过程中，应对乙方的施工质量和进度进行定期检查和监督，确保工程建设符合要求和标准。甲方在检查过程中，如发现存在问题或不足，应及时提出并要求乙方进行整改。

6.乙方在接到甲方的整改要求后，应尽快进行整改，确保工程建设符合要求和标准。如因乙方整改不及时或不彻底导致的工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

7.甲方在工程建设过程中，如遇不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工期延误或质量问题，甲方应及时向乙方说明情况，双方协商解决。

三、违约责任

1.甲方在工程建设过程中，如存在违约行为（如未按时支付工程款、未提供必要的技术支持等），应承担相应的违约责任。具体违约责任根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

2.乙方在工程建设过程中，如存在违约行为（如施工质