标准版建筑工地工程合同样式5篇.docxVIP

标准版建筑工地工程合同样式5篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包乙方的建筑工地工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程规模：XXXX

二、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程进度：乙方需按照甲方制定的工程进度表进行施工，确保工程按时完成。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.工程验收：工程竣工后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方将组织相关人员进行验收。验收合格后，双方签订验收报告。

四、价款与支付

1.工程价款：本工程总造价为人民币XX元整（￥XX,000,000）。该价款已包括工程所需的所有费用，乙方不得再向甲方提出其他费用要求。

2.支付方式：甲方将按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点和金额如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；

（2）工程进行到XX%时，甲方支付乙方合同总金额的XX%；

（3）工程进行到XX%时，甲方支付乙方合同总金额的XX%；

（4）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应出具相应的发票。如因乙方原因未能及时出具发票，甲方有权顺延支付时间。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。同时，乙方有权要求甲方赔偿因违约给乙方造成的其他损失。

2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）施工工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金；

（2）施工质量不符合合同约定的，乙方需承担相应的修复费用并赔偿甲方因此造成的其他损失。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院进行审理。

2.判决生效后，一方不履行判决义务的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应承担相应的执行费用并赔偿因执行给申请执行人造成的其他损失。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除合同，应经过双方协商一致后签订书面协议。书面协议未达成之前，原合同仍然有效。如一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给守约方造成的其他损失。本合同的附件和补充协议也是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经过双方签字或盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的解释权归甲乙双方共同所有。如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请随时联系双方的相关人员进行处理。

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方建筑工地工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX建筑工地工程

2.工程地点：XXXX

3.承包范围：具体详见附件一《工程预算表》

4.承包方式：包工包料

5.合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共计XX天。

二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方指派XXX为工地代表，负责协调解决施工过程中的问题。

（2）甲方负责提供施工用水电及施工场地。

（3）甲方按照合同约定支付工程款。

2.乙方权利与义务

（1）乙方指派XXX为项目经理，负责施工过程中的全面管理。

（2）乙方应遵守施工规范及甲方要求，确保施工质量及进度。

（3）乙方应承担施工过程