2024配电安装工程施工合同.docx

第PAGE页共NUMPAGES页

2024配电安装工程施工合同

第一条合同目的

本合同旨在明确甲方（发包方）与乙方（承包方）在配电安装工程的施工、竣工及保修等事宜，经双方协商一致，订立本施工合同。

第二条合同主体

甲方（发包方）：_______（以下简称甲方）

乙方（承包方）：_______（以下简称乙方）

第三条工程概况

工程名称：_______。

工程地点：_______。

工程内容：_______。

工程规模：_______。

第四条工程承包范围

乙方根据甲方提供的施工图纸及技术要求，负责_______配电安装工程的施工。

承包范围包括但不限于：配电柜、变压器、电缆、开关设备等的安装与调试。

第五条合同价款

本工程的合同价款为人民币_______元（大写：_______）。

合同价款包括：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等所有费用。

第六条工程款支付方式

合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同价款的_______%作为预付款。

工程进度达到_______%后，甲方向乙方支付合同价款的_______%。

工程竣工验收合格后_______日内，甲方向乙方支付至合同价款的_______%。

余款_______%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后_______个月内支付。

第七条工程质量要求

乙方应按照国家现行的施工规范和质量检验标准进行施工。

工程质量应达到合格标准，并符合甲方的特别要求。

第八条工程期限

本工程的施工总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

乙方应合理组织施工，确保工程按期完成。

第九条甲方的责任与义务

甲方应提供施工图纸及技术资料，并保证其完整性、准确性。

甲方应按合同约定支付工程款。

甲方应协助乙方解决施工过程中出现的与工程有关的外部问题。

第十条乙方的责任与义务

乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和工期完成施工任务。

乙方应遵守甲方施工现场的安全管理规定，确保施工安全。

乙方应负责施工过程中的环境保护和清洁卫生工作。

第十一条工程变更

工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

工程变更涉及的价款调整按照实际发生的费用进行计算。

第十二条工程验收

工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并提供完整的竣工资料。

甲方应在收到竣工验收报告后_______日内组织验收。

第十三条质量保修

乙方应按国家相关规定对工程实行质量保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

保修期内，乙方应对工程出现的质量问题负责无偿维修。

第十四条违约责任

如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。

如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。

第十五条争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交_______仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。

第十六条法律适用

本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十七条合同份数

本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

第十八条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_______日期：_______

乙方（盖章）：_______日期：_______

（注：以上为合同的前半部分，合同的后半部分将在下一个提问中继续提供。）

正文结束。

第十九条合同的转让和分包

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。

乙方对工程的分包必须符合国家相关规定，并经甲方同意。

第二十条合同的修改和补充

本合同的任何修改和补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。

修改和补充的文件应视为本合同不可分割的一部分。

第二十一条不可抗力

由于不可抗力因素导致任何一方不能履行或完全履行合同的，该方应及时通知对方，并提供相应证明。

双方应根据不可抗力的影响程度协商解决合同的履行问题。

第二十二条合同的终止

合同履行完毕，双方权利义务自行终止。

一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。

第二十三条通知与送达

本合同要求的所有通知应以书面形式发出，并按照本合同约定的地址送达。

一方若变更通知地址，应及时书面通知另一方。

第二十四条附加条款

双方可就本合同未尽事宜协商一致，签订附加条款，作为本合同的一部分。

甲方（盖章）：_______日期：_______

乙方（盖章）：_______日期：_______

（注：以上为合同的后半部分）

附件及其他补充