房屋建设合同样书最新7篇.docxVIP

房屋建设合同样书最新7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将房屋建设工程发包给乙方施工建设事宜，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.因不可抗拒因素造成工程停工，工期可相应顺延。

三、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关标准。

2.乙方应在施工过程中按照甲方要求进行质量检查，并提交质量检查报告。

3.工程竣工后，甲方应组织专业人员对工程质量进行验收，并签署验收意见。

四、付款及结算方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

（2）工程进行到XX%时，甲方应向乙方支付工程款的XX%。

（3）工程竣工并验收合格后，甲方应向乙方支付工程款的XX%。

2.乙方应在工程竣工后向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后XX个工作日内进行结算审核。审核无误后，甲方应向乙方支付剩余工程款。

3.甲方在支付工程款时，应扣除已支付的预付款。预付款在结算时扣除。

4.乙方在收到工程款后，应向甲方提供正式发票。

5.如因甲方原因未能按时支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任由双方协商确定。

五、违约责任及赔偿标准

1.如因乙方原因未能按时完成施工任务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任由双方协商确定。但最高赔偿金额不得超过合同总金额的XX%。

2.如因甲方原因未能按时支付工程款，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方协商确定。但最高赔偿金额不得超过合同总金额的XX%。

3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。但任何一方不得要求对方承担违约责任或赔偿责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.如因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地法院或项目所在地法院。但如双方另有约定的除外。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。若争议解决期间较长或无法解决的，双方可协商解除合同或变更合同内容。但任何一方不得要求对方承担违约责任或赔偿责任。

3.如因违约行为引起争议并导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任和赔偿责任由双方协商确定。但最高赔偿金额不得超过合同总金额的XX%。如协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地法院或项目所在地法院。但如双方另有约定的除外。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的组织工作，及时进场施工，确保工期和质量。

2.合同工期为______天，从合同签订之日起计算。

第三条工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币______元整。

2.甲方应在合同签订后______天内支付乙方工程款的______%作为预付款。剩余款项在乙方按合同约定完成全部工程量并经甲方验收合格后______天内支付。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应当向甲方出具合法有效的发票。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应当严格按照国家及地方的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应当在______天内组织人员进行验收。验收过程中，如发现问题，应当及时提出，乙方应当进行整改。