2024大型施工合同范文.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

一、工程概况

1.1项目名称：（项目全称）

1.2项目地点：（项目地址）

1.3工程内容：（工程简述）

1.4工程规模：（工程规模）

1.5工程概算投资额：（概算投资额）

二、合同价格

2.1本合同价为人民币（大写）：（金额）元整（小写）：（金额）。

2.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求，完成本工程。

三、合同工期

3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

3.2乙方应保证工程按期完工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。

4.2工程验收合格标准：按照《建设工程质量验收规范》及本项目设计文件要求执行。

五、合同的履行

5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。

5.3双方应共同参加工程验收，验收合格的，甲方支付尾款。

六、违约责任

6.1乙方未按约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实准确，如遇信息不符或变动，应及时通知对方并协商解决。

解决办法：双方应定期核对合同信息，确保无误。如发现错误或变动，应立即通知对方，并按照双方协商的结果进行修改。

2.合同价款的支付方式和时间应严格按照合同约定执行，如需变更，应双方协商一致。

解决办法：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务。如双方同意变更支付方式和时间，应签订补充协议，并报相关部门备案。

3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。

解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完工。如因特殊情况导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并采取措施减轻损失。甲方有权根据实际情况按约定向乙方追究违约责任。

4.工程质量应符合国家及行业相关标准、规范和设计文件要求。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。

解决办法：乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。如工程验收过程中发现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。

5.如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担业主角色的一方，负责委托乙方完成工程项目。

2.乙方：指合同中承担施工角色的一方，负责按照甲方要求完成工程项目。

3.合同价款：指双方约定的乙方完成工程项目后，甲方应支付给乙方的金额。

4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间期限。

5.工程质量：指工程项目符合国家及行业相关标准、规范和设计文件要求的程度。

6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。

7.滞纳金：指甲方未按约定时间支付合同价款，应向乙方支付的违约金。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径寻求解决方案。

应用场合：

1.适用于大型施工项目，如建筑工程、道路工程、桥梁工程等。

2.适用于乙方具备相应资质和能力的施工单位与甲方（业主或代表）之间的合同。

补充条款：

1.工程变更：如工程内容、工程规模、工程质量等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、价款及工期等。

2.不可抗力：因不可抗力因素导致工程延期或无法履行，双方应按相关法律法规和实际情况协商解决。

3.保密条款：双方应对合同内容及在履行过程中获得的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

附件列表：

1.工程项目批准文件

2.设计文件、施工图纸及相关技术资料

3.乙方资质证明文件

4.合同价款支付明细表

5.工