2024如何做好建设工程主施工合同交底.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方信息：

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

甲方为建设工程项目的业主，拥有该项工程的所有权、使用权和收益权；

乙方为具有相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项工程的施工任务；

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。

第一条合同标的

1.1本合同的标的为：__________（工程名称）的建设工程主施工合同交底。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方应按照合同约定的工程量和质量要求，完成施工任务。

第三条合同履行

3.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的协助。

3.2乙方应按照合同约定的工期、工程质量、安全文明施工等要求，完成施工任务。

3.3乙方应按照合同约定的时间、方式和地点，向甲方提交工程进度报告、工程质量报告等相关资料。

第四条合同价款的支付

4.1本合同价款支付方式为：__________（具体支付方式）。

4.2甲方应在合同约定的付款节点前，向乙方支付相应的合同价款。

第五条违约责任

5.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

5.2违约金的计算方式为：__________（具体计算方式）。

第六条争议解决

6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款进行履行，确保工程质量和进度。如有一方未能履行或延迟履行，应承担相应的违约责任。

解决办法：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。具体违约金计算方式在合同中另有约定。

2.合同的变更：如合同执行过程中出现特殊情况，需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

解决办法：双方就变更事项达成一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

3.合同的解除：在合同执行过程中，如一方严重违约，对方有权解除合同。

解决办法：解除合同的一方应书面通知对方，合同自通知到达对方时解除。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。

4.争议解决：双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。

2.乙方：指合同中的受托方，即具有相应资质和能力的施工单位。

3.合同履行：指双方按照合同约定的条款进行合同执行的过程。

4.违约责任：指一方未能履行或延迟履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。

5.违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金额。

6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

7.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，依法终止合同关系的行为。

8.工期：指合同约定的工程完成所需的时间。

9.工程质量：指工程符合国家法律法规、技术规范、标准、设计文件和合同约定的程度。

10.安全文明施工：指在施工过程中，遵循安全生产、文明施工的要求，确保工程质量和人员安全。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目的主施工合同交底。

2.适用于施工单位与业主之间的合同签订。

3.适用于双方对工程质量、进度、安全等方面有明确约定的情况。

补充条款：

1.专用条款：根据工程项目的具体特点和需求，双方可签订专用条款，对合同的一般条款进行补充和细化。

2.技术条款：针对工程项目的技术要求，双方可签订技术条款，明确工程质量、材料要求、施工工艺等方面的具体要求。

3.安全文明施工条款：双方可签订安全文明施工条款，明确施工过程中的安全生产、文明施工要求及措施。

4.工期顺延条款：双方可签订工期顺延条款，明确何种情况下可以顺延工期，以及工期顺延的办理程序。

5.变更条款：双方可签订变更条款，明确合同执行过程中变更事项的处理办法。

6.违约责任条款：双方可签订违约责