建筑装饰木工劳务分包.docx

建筑装饰木工劳务分包

合同编号：__________

建筑装饰木工劳务分包合同

【甲方全称】

【甲方地址】

【甲方联系方式】

【乙方全称】

【乙方地址】

【乙方联系方式】

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程总价：__________

1.5工程开工日期：__________

1.6工程竣工日期：__________

二、劳务分包范围

（1）木工图纸深化设计；

（2）木工材料采购；

（3）木工工程施工；

（4）木工工程质量控制；

（5）木工工程安全文明施工；

（6）木工工程验收及保修。

2.2乙方应严格按照甲方的施工图纸、施工规范、技术要求和安全操作规程进行施工，确保工程质量、进度和安全。

三、劳务分包价格及支付

3.1双方确认，工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价30%的预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价30%的进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价20%的尾款；

（4）乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付。

四、工期及进度

4.1乙方应按照甲方指定的开工日期开始施工，竣工日期前完成全部施工内容。

4.2乙方应确保工程进度符合甲方要求，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量及验收

5.1乙方应严格按照甲方的设计要求、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

5.2工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收，确保工程符合设计要求和质量标准。

5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到符合设计要求和质量标准。

六、安全及环保

6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全操作规程进行施工，确保施工过程中的安全生产。

6.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家及地方环保法规进行施工，确保施工过程中的环保达标。

七、保密条款

7.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密和合同内容予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。

7.2甲方应对在合同履行过程中获得的乙方技术秘密和商业秘密予以保密，未经乙方同意不得向第三方披露。

八、违约责任

8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

8.2乙方如未按照约定完成工程，甲方有权按约定扣除相应的违约金；如乙方擅自停工、窝工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

九、争议解决

9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

十、其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方支付完毕全部款项之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程图纸深化设计

2.木工材料采购清单

3.施工规范和技术要求

4.安全操作规程

5.环保措施方案

6.工程验收标准

7.乙方施工组织设计

8.乙方人员资质证明

9.工程进度计划

10.付款申请表

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

2.乙方擅自停工、窝工，视为违约。

3.乙方未按照甲方要求施工，导致工程质量不符合约定，视为违约。

4.乙方未按照约定进行保密，泄露甲方商业秘密、技术秘密，视为违约。

5.甲方未按照约定时间支付款项，视为违约。

6.甲方未按照约定进行验收，导致工程质量不符合约定，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.建筑装饰木工劳务分包：指甲方将建筑装饰木工工程的施工任务分包给乙方完成。

2.工程总价：指双方约定的完成建筑装饰木工工程所需的全部费用。

3.预付款：指甲方在工程开工前支付给乙方的部分款项。

4.进度款：指甲方在工程进度达到约定比例时支付给乙方的款项。

5.尾款：指甲方在工程竣工验收合格后支付给乙方的剩余款项。

6.违约金：指一方违约时，按照约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调整人员配置，确保工程进度。

2.工程质量问题：乙方应按照甲方要求进行整改，直到符合设计要求和