建筑门窗工程承包合同范本 .pdfVIP

建筑门窗工程承包合同范本

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其

他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成

一致，订立本合同。

一、工程名称：。

二、工程地址：

三、承包方式：包工包料(大包)。

四、工程内容：点式玻璃雨搭。

五、工程用料：

1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，

作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。

2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。

3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装

到主框驾上。

六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计

(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以

验收实际测量面积结算。

七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入

现场后

1

付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付

37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质

金)。

九、违约责任：

1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，

由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工

重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同

价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方

不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成

人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支

付违约费用。

十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东

市人民法院。

十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望

共同遵守。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：

_________

_________年____月____日_________年____月____

日

建筑门窗工程承包合同范文2

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》和《合肥市建筑工程管理办法》的原则，结合本工程具体情况，

双方达成如下协议：

第一条：工程概况

工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5#楼

2

工程地点：合肥市经济技术开发区(安徽医学高等专科学校校园

内)

工程内容：铝合金建筑门窗

工程范围：加工、制作、安装及成品保护

1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总

造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱)，推

拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡，地弹门为310元/㎡(不包

括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

2、承包方式：包工包料。

第二条：工程期限

1、开工日期：2017年5月30日

2、竣工日期：2017年7月20日

3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺

延：a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

c)不可抗拒之因素;

d)因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提

供材料等造成乙方停工的;

e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以

上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方

代表作出报告，甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复，逾

期