2024版简述建设工程施工合同.docx

第PAGE页共NUMPAGES页

2024版简述建设工程施工合同

甲方（发包方）：_______________________

地址：________________________________

法定代表人：____________________________

联系电话：____________________________

乙方（承包方）：_______________________

地址：________________________________

资质等级：____________________________

法定代表人：____________________________

联系电话：____________________________

鉴于甲方拟进行_______工程施工，乙方具有相应资质，愿意承担该工程的施工任务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本建设工程施工合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

工程名称：_______________________

工程地点：_______________________

工程内容：_______________________

工程规模：_______________________

工程立项批准文号：_____________________

第二条工程承包范围

乙方承包范围为：_______________________（详细描述施工内容）。

第三条合同工期

开工日期：_______________________

竣工日期：_______________________

合同总工期为：_______________________天。

第四条质量标准

工程质量应达到国家标准、行业标准或本合同约定的标准。

质量标准：_______________________。

第五条合同价款

合同总价为人民币_______________________元（大写：_______________________元整）。

价款包括：_______________________（详细列出包含的费用）。

第六条付款方式

付款方式：_______________________（如：按工程进度付款、一次性付款等）。

付款时间：_______________________。

第七条甲方的权利和义务

甲方有权监督工程进度和质量，提出合理要求。

甲方应按合同约定支付工程款。

甲方应提供施工所需的场地、资料及其他必要条件。

第八条乙方的权利和义务

乙方有权按合同约定收取工程款。

乙方应按合同约定的工期和质量标准完成工程施工。

乙方应对施工过程中的安全负责，并承担相应责任。

第九条工程变更

工程变更应经双方协商一致，并签订补充协议。

变更引起的工期和价款调整应按补充协议执行。

第十条工程验收

工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。

第十一条违约责任

如甲方未按约定支付工程款，应支付违约金_______________________元。

如乙方未按期完工或工程质量不符合标准，应支付违约金_______________________元。

第十二条争议解决

双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_______________________仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

第十三条其他约定

第十四条工程保修

乙方应按照国家相关规定和本合同约定对工程进行保修。

保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。

第十五条施工安全

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。

乙方应承担由于管理不善造成的安全事故责任和因此发生的费用。

第十六条环境保护

乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取措施减少施工过程中对环境的影响。

第十七条工程保险

乙方应为施工人员办理意外伤害保险。

双方可视情况为工程投保工程险。

第十八条工程款支付的前提条件

工程款支付前，乙方应提供等额有效的税务发票。

第十九条合同生效条件

本合同自双方代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

第二十条合同的变更和解除

合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。

双方可就合同的变更或解除签订书面协议。

第二十一条附件

一、附件列表：

施工图纸和技术文件。

工程量清单和报价单。

施工组织设计方案。

工程质量保修书。

履约保证金银行保函。

二、违约行为及认定：

未按合同约定支付工程款或提供施工服务均构成违约。

违约行为的认定应基于事实和合同条款，由双方协商或第三方裁决。

三、法律名词及解释：

履