楼房装修承揽合同7篇.docxVIP

楼房装修承揽合同7篇

篇1

合同编号：XXX

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXX，联系电话：XXX，地址：XXX。

乙方（承揽方）：XXX，统一社会信用代码：XXX，联系电话：XXX，地址：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方房屋的装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXX。

2.工程内容：包括但不限于房屋内部装修，具体项目以双方确认的装修清单为准。

3.工程质量：乙方需按照双方确认的设计方案和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。

二、合同价款及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）XXX元整，（小写）￥XXX元。该价款已包括设计、材料、施工等所有费用。

2.甲方需在签订合同后支付工程总价款的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXX元整，（小写）￥XXX元。剩余款项在验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开始施工，并在约定的工期内完成装修工程。

三、工期及交付

1.工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方需在工期内完成全部施工内容，并通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的合理时间内进行验收。

四、验收及保修

1.乙方施工完毕后，应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的合理时间内进行验收，并签署验收报告。如甲方未在规定时间内进行验收，则视为验收合格。

2.保修期为一年。在保修期内，如因乙方的施工质量问题导致房屋出现损坏或质量问题，乙方应负责免费维修。如因甲方使用不当或自然灾害等原因导致房屋损坏，乙方可收取合理费用进行维修。

3.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体维修费用由双方协商确定。

五、违约责任

1.如因乙方的施工原因导致工程质量不符合要求或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方重新施工或退还部分款项。

2.如因甲方的原因导致工期延误或合同无法履行，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿损失。

3.双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

六、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和分歧。如协商不成，可通过仲裁或诉讼方式解决。仲裁机构为仲裁委员会，诉讼法院为人民法院。在仲裁或诉讼过程中，双方应尊重事实、遵守法律、积极配合调查取证工作。

2.在仲裁或诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。如双方均有过错，则根据过错程度分担费用。

3.仲裁裁决或判决生效之日起10个工作日内，败诉方应向胜诉方支付裁决或判决确定的款项。如败诉方未在规定时间内履行裁决或判决义务，胜诉方有权向执行法院申请强制执行。

篇2

甲方（业主）：[甲方姓名]

乙方（承揽方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供楼房装修服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[楼盘名称]楼房装修

2.工程地点：[楼盘地址]

3.承包范围：本合同约定范围内的装修工程

4.承包方式：包工包料

5.合同工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日，工期XX天

二、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应向乙方提供完整的施工图纸及有关技术资料，并对乙方的施工进行全面监督。

（2）甲方应按本合同约定的期限向乙方支付工程款。

（3）甲方应协助乙方办理相关施工手续。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应按照甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家相关标准。

（2）乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

（3）乙方应遵守相关法律法规及甲方规章制度，确保施工安全。

三、工程价款及支付方式

1.本合同总价款为人民币[合同总价款]元。

2.甲方应按以下方式向乙方支付工程款：

（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款。

（2）乙方按照合同约定完成工期并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的剩余部分。

3.乙方应向甲方出具正式的税务发票。

四、违约责任

1.甲方如未按照本合同约定支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。