注浆加固合同8篇.docxVIP

注浆加固合同8篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行注浆加固工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：注浆加固工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：对甲方指定的区域进行注浆加固处理

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买并施工所需的全部材料和设备。

2.乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，制定施工方案，并按方案施工。

3.乙方应确保施工质量符合甲方的要求，如因施工质量问题导致的损失，由乙方负责赔偿。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。该价款包括材料费、人工费、机械费及其他相关费用。

2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。剩余款项在验收合格后支付。

3.乙方在收到预付款后应开具相应的发票。

四、工期及进度要求

1.本工程的工期为XX个工作日，自合同签订之日起计算。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划施工。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的建议和要求。

五、质量及验收标准

1.乙方应确保施工质量符合甲方的技术要求和国家相关标准。

2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。

3.验收标准为：结构牢固、无裂缝、无空洞、无变形，符合设计要求和施工规范。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

4.甲方应在验收合格后签署验收报告，并向乙方支付剩余款项。

六、违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因造成合同无法按时履行或无法履行，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的实际损失。具体赔偿标准如下：

（1）甲方逾期支付预付款的，每逾期一天，应向乙方支付合同价款千分之一的违约金；逾期超过XX个工作日的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方的全部损失。

（2）甲方中途变更合同要求或终止合同的，应向乙方支付合同价款XX%的违约金；如给乙方造成实际损失的，还应承担赔偿责任。

2.如因乙方原因造成合同无法按时履行或无法履行，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的实际损失。具体赔偿标准如下：

（1）乙方逾期交付工程的，每逾期一天，应向甲方支付合同价款千分之一的违约金；逾期超过XX个工作日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（2）乙方施工质量不符合合同要求的，应向甲方支付合同价款XX%的违约金；如给甲方造成实际损失的，还应承担赔偿责任。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均有权解除合同，互不承担违约责任和赔偿责任。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。

2.本合同的签订地为：XXXX。因此，如双方发生争议并提起诉讼的，应由合同签订地的人民法院管辖。具体管辖法院为：XXXX人民法院。

3.在争议解决过程中产生的律师费、诉讼费等费用由双方自行承担。具体承担方式如下：甲方承担其委托律师的费用；乙方承担其委托律师的费用。如法院判决由一方承担全部责任的则败诉方承担全部费用；如法院判决由双方共同承担责任的则双方按责任比例分担费用。

篇2

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行注浆加固工程事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：注浆加固工程。

2.工程地点：具体地点由甲方指定。

3.工程内容：地基注浆加固处理，包括材料采购、加工、运输及现场加固作业等。

二、合同范围与标准

1.乙方承包的范围为本工程注浆加固项目全部内容。具体包括但不限于注浆材料采购、加工、运输及现场注浆作业等。

2.工程标准按照甲方提供的施工图纸及国家相关规范要求进行施工