施工合同消防施工合同7篇.docx

施工合同消防施工合同7篇

篇1

施工合同

消防施工合同

合同编号：XXXX-消防施工-XXXX号

甲方（建设单位）：XXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXX消防工程有限公司

一、工程概况

1.工程名称：XXXX消防工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：包括但不限于消防工程设计、材料供应、施工安装及验收等。

二、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务：

-提供施工所需的设计图纸和相关技术要求。

-负责施工过程中的协调工作，确保施工顺利进行。

-按照合同约定支付工程款项。

2.乙方权利和义务：

-按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工。

-保证施工质量，确保所有消防设施正常运行。

-负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。

三、工程期限

1.工程开工时间：自合同签订之日起计算。

2.工程竣工时间：具体日期根据实际情况确定，但最长不得超过合同签订后的XX个月。

3.延期交工：如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应责任。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：符合国家相关消防工程质量标准。

2.验收标准：按照国家相关消防工程验收规范进行验收。

3.验收程序：双方按照验收标准进行验收，如有争议，以国家相关部门的验收意见为准。

五、工程价款及支付方式

1.工程总价款：具体金额根据实际工程量及双方协商确定。

2.支付方式：

-预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%。

-中期款：工程进度过半时，甲方支付乙方工程总价款的XX%。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的XX%。

3.付款时间：具体付款时间根据实际情况确定，但最晚不得超过合同签订后的XX个月。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

-未按照合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款利息。

-未提供必要的设计图纸和技术要求，导致乙方无法正常施工，甲方需承担相应责任。

2.乙方违约责任：

-施工质量不符合国家相关标准，乙方需承担返工费用及因此造成的损失。

-未按合同约定时间完成施工任务，乙方需承担逾期交工的违约责任。

-在施工过程中发生重大安全事故，乙方需承担全部责任。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

八、其他事项

1.合同附件：包括设计图纸、技术要求、工程量清单等，均为合同的有效组成部分。

2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.合同修改：本合同的修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。

4.法律适用：本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。

篇2

消防施工合同

甲方（建设单位）：XXX物业发展有限公司

乙方（施工单位）：XXX消防工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXX物业消防工程

2.工程地点：XXX物业有限公司院内

3.承包范围：本工程采用包工包料方式，乙方负责消防工程的全部内容，包括但不限于消防报警系统、消防给水系统、消防应急广播和通讯系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防专用电话系统、传输设备、消防防火门监控系统、消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器、消防设备末端试水装置等。具体内容详见本合同附件一：消防工程报价清单。

4.承包方式：本工程为包工包料工程，乙方负责消防工程的全部材料采购和施工安装。

5.施工工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。如遇不可抗力因素或甲方原因，工期可相应顺延。

6.质量标准：本工程质量必须达到国家现行相关施工质量验收规范标准，一次性验收合格。

7.合同价款：本工程合同总价为人民币（大写）：XXX万元整，（小写）：￥XXXXXX