建筑施工企业内部承包协议书最终版8篇.docx

建筑施工企业内部承包协议书最终版8篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将部分工程项目承包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式及范围

1.承包方式：[承包方式]

2.承包范围：[承包范围]

三、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

四、质量标准和要求

1.工程质量标准：[工程质量标准]

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量达到约定的标准。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

六、履约保证金及保修金

1.乙方应在合同签订前向甲方缴纳履约保证金，金额为合同总金额的10%，即人民币[金额]元。履约保证金在竣工验收后退回给乙方。

2.保修金为合同总金额的5%，即人民币[金额]元。保修金在保修期满后退回给乙方。保修期自竣工验收之日起计，为期一年。

七、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同价款万分之一的违约金。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款万分之一的违约金。

3.若因乙方原因造成工程质量达不到约定标准，乙方应负责无偿返修，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

4.若因甲方原因造成工程无法继续施工，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。

5.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场，如擅自停工、退场，甲方有权向乙方索赔。

6.甲方若不按合同约定向乙方交付施工场地或提供施工条件，每逾期一天，应向乙方支付合同价款万分之一的违约金。

7.甲方若不能按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，应向乙方支付合同价款万分之一的违约金。

8.甲方若不能按合同约定提供设计文件或施工条件，每逾期一天，应向乙方支付合同价款万分之一的违约金。

9.因不可抗力事件导致合同无法按时履行的，双方均不承担违约责任。但应及时通报对方，以便采取相应措施防止损失扩大。

10.如有其他违约行为，违约方应承担相应的违约责任。若因违约造成损失的，违约方应赔偿对方因此造成的全部损失。

八、争议解决方式及管辖法院

1.双方如因合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2.争议解决期间，双方应妥善保管与合同相关的所有文件和资料，以便及时提供证据证明自己的主张。如因一方原因导致争议解决进度缓慢或无法解决的，该方应承担相应的责任。

3.争议解决期间，双方应积极配合法院的调查取证工作，如实提供证据材料。如一方拒绝提供或无法提供证据材料的，法院可根据另一方提供的证据材料作出判决。

4.争议解决期间，双方不得以任何理由擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同的，应征得对方的同意并达成书面协议。如一方违反此约定导致合同无法继续履行的，该方应承担相应的违约责任。

5.争议解决期间，双方应共同维护合同的稳定性和合同的良好信誉。如一方违反此约定导致合同无法继续履行的，该方应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的全部损失。

6.争议解决期间及之后，双方应继续履行合同中未发生争议的部分并共同推动工程的顺利完成。如一方违反此约定导致工程无法顺利完成的，该方应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的全部损失。

篇2

甲方：XXX建筑公司

乙方：XXX施工队

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方内部施工项目达成以下协议：

一、项目概况

项目名称：XXX住宅楼施工项目

项目地点：XXX市XXX区XXX街XXX号

承包范围：土建、安装、装饰等施工内容

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程。

2.乙方应自行承担所有施工材料和设备的采购、运输、保管等费用。

3.乙方应自行承担所有施工人员的工资、福利、保险等费用。