单项工程劳务合同协议书7篇.docx

单项工程劳务合同协议书7篇

篇1

甲方：XXXXXX有限公司

乙方：XXXXXX施工队

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.承包范围：XXXXXX

5.承包方式：XXXXXX

6.质量等级：XXXXXX

7.合同工期：XXXXXX

二、甲方权利和义务

1.负责办理施工所需的各种证件、批件，为乙方提供施工便利条件。

2.负责对乙方的施工质量、进度进行监督，并协助乙方处理与施工相关的外部关系。

3.负责对乙方的施工成果进行验收，并按时支付工程款。

4.负责协调乙方与第三方之间的合作关系，确保施工顺利进行。

5.负责承担由于甲方原因导致乙方无法正常施工所造成的经济损失。

三、乙方的权利和义务

1.负责按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合设计要求。

2.负责按照合同约定的工期完成施工任务，并确保施工进度。

3.负责提供施工所需的技术支持和服务，确保施工顺利进行。

4.负责保护施工现场的环境和安全，确保施工过程中不发生重大安全事故。

5.负责承担由于乙方原因导致施工质量问题所造成的经济损失。

四、合同价款及支付方式

1.本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），其中各项费用的具体明细详见附件一。

2.甲方应按照以下方式支付乙方工程款：

（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。

（2）乙方按照合同约定完成施工任务后，甲方应支付乙方合同总价的XX%作为进度款。

（3）乙方施工完成后，甲方应组织专业人员对乙方的施工成果进行验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同总价的剩余款项。

3.乙方应按照合同约定完成施工任务，并确保施工质量符合设计要求，如因乙方原因导致施工质量问题，乙方应承担相应的经济责任。

五、违约责任

1.甲方应按照合同约定支付乙方工程款，如因甲方原因导致乙方无法正常施工或工期延误，甲方应承担相应的经济责任。

2.乙方应按照合同约定完成施工任务，如因乙方原因导致施工质量问题或工期延误，乙方应承担相应的经济责任。

3.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的经济责任和法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式XX份，甲乙双方各执XX份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同中的附件一为合同价款明细表，是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XXXXXX有限公司

法定代表人（签字）：XXXXXX

地址：XXXXXX市XXXXXX区XXXXXX街XXXXXX号

电话：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

开户行：XXXXXX银行XXXXXX支行

账号：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

邮编：XXXXXX

乙方（签字）：XXXXXX施工队

法定代表人（签字）：XXXXXX

地址：XXXXXX省XXXXXX市XXXXXX区XXXXXX街XXXXXX号

电话：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

开户行：XXXXXX银行XXXXXX支行

账号：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

邮编：XXXXXX

附件一：合同价款明细表

1.人工费：XXXXXXXX元/工日；工期预计为XXX天，预计人工费为XXXXXXXX元。其中技工日工资为XXXXXXXX元/日，普工日工资为XXXXXXXX元/日。包括但不限于工资、加班费、社会保险费等。具体用工数量以实际发生为准。结算时根据实际用工数量及工日单价据实结算。甲方不负责提供食宿及交通费用。如因工程变更或甲方原因造成停工、窝工，人工费不予调整；如因乙方原因造成停工、窝工，

篇2

甲方（发包方）：_____