2024建设工程设计合同建筑工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于业主拟进行建设工程，并需乙方提供施工服务，双方为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程预算：____________________

第二条合同价格

2.1双方确认，本合同约定的工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方应按照约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。

第三条合同履行

3.1乙方应按照约定的工期完成工程。具体工期约定如下：

（1）开工日期：____年____月____日；

（2）竣工日期：____年____月____日。

3.2乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

3.3乙方应按照约定的工程进度和付款节点向甲方申请付款。

第四条付款方式及进度

（1）按工程进度分阶段支付；

（2）工程竣工后一次性支付。

4.2双方约定，工程进度达到____%时，甲方应支付相应比例的工程款。

4.3乙方应按照约定的付款节点向甲方提交付款申请，并提供相关进度报告和资料。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定的工程内容和质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方立即改正，并按照逾期竣工的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总造价的____%。

5.2甲方未按照约定的付款节点支付工程款的，乙方有权要求甲方立即支付，并按照逾期支付的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：应付款额的____%。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____年____月____日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定。

解决办法：双方在签订合应仔细阅读合同文本，确保合同内容符合法律法规的要求。如有疑问或特殊情况，可咨询专业法律人士。

2.合同双方应确保所提供的工程资料、设计文件等真实、完整、准确，如有误差不影响工程质量和进度。

解决办法：双方在合同签订前，应对相关资料进行审核，确保其真实性和准确性。如有问题，应及时沟通并要求对方改正。

3.合同双方应按照约定的工期、工程内容和质量标准完成各自的任务。

解决办法：双方应明确工期、工程内容和质量标准，并在合同中予以约定。如一方未能按照约定完成任务，应承担相应的违约责任。

4.合同价款的支付方式和进度应按照合同约定执行，如有变更应双方协商一致。

解决办法：双方在合同中明确支付方式和进度，并在实际履行过程中严格按照约定执行。如有变更，应双方协商一致并签订补充协议。

5.合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：双方在合同中约定争议解决方式，并在实际履行过程中遵循该约定。如协商不成，可通过法律途径解决争议。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担工程建设任务的当事人，也称为委托人或发包人。

解释：甲方是工程建设项目的业主或投资方，负责委托乙方进行工程设计和施工。

2.乙方：指承担工程设计和施工任务的当事人，也称为承包商或施工方。

解释：乙方是接受甲方委托，负责完成工程设计和施工的单位或个人。

3.工程总造价：指完成整个工程所需的全部费用，包括设计费、材料费、人工费、设备费等。

解释：工程总造价是工程建设项目的整体成本，用于衡量工程的经济规模和投资额。

4.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的时间段。

解释：工期是工程建设过程中重要的时间节点，用于确保工程按时完成。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。

解释：违约金是用于约束合同履行，对违约方进行经济惩罚的一种方式。

6.争议解决：指合同双方在履行过程中产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

解释：争议解决是维护合同双方合法权益，确保合同顺利履行的重要环节。

应用场合：