2024建筑泥工合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为乙方提供建筑泥工服务，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1乙方同意委托甲方为其提供建筑泥工服务，服务内容包括但不限于：泥瓦工程、砌筑工程、抹灰工程等。

1.2甲方应按照双方约定的质量、进度和工艺要求完成合同约定的工作内容。

第二条合同价格

2.1本合同约定的建筑泥工服务价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付合同价款。

第三条付款方式及期限

3.1乙方在本合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%。

3.2剩余的合同价款，乙方应在本合同约定的服务工作完成后，经甲方出具验收合格证明后____个工作日内支付。

3.3甲方开具正规发票，乙方按照税务规定支付相关税费。

第四条工期

4.1甲方应按照双方约定的工期完成本合同约定的服务工作。

4.2乙方应提供合理的工作场地、施工条件及必要的施工资料，确保甲方按时完成工作。

第五条质量标准

5.1甲方应按照国家和行业标准以及双方约定的质量要求完成本合同约定的服务工作。

5.2乙方应在本合同约定的服务工作完成后____个工作日内进行验收，如不符合质量要求，甲方应按照乙方要求及时整改。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2甲方未按约定时间完成工作，乙方有权按逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%乘以逾期天数。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的服务工作完成之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有合法经营资格的法人或其他组织，具有签订和履行合同的能力。解决办法：在签订合同前，对双方的法人资格进行审查，要求提供相关营业执照、资质证书等证明材料。

2.明确服务内容：详细描述建筑泥工服务的具体内容，避免因理解不一致导致的纠纷。解决办法：在合同中详细列明服务项目、工作范围和质量标准，双方可就具体服务内容进行充分沟通和确认。

3.合同价格及支付方式：明确合同价格、付款方式和期限，确保双方权益。解决办法：在合同中约定清晰的付款条款，包括付款时间、付款比例和付款方式，并明确违约金等追讨条款。

4.工期及质量要求：约定合理的工期和质量标准，确保工程按时按质完成。解决办法：在合同中明确工期和质量要求，约定违约责任，如甲方未按约定时间完成工作，乙方有权追究违约责任。

5.保密条款：保护双方在合同履行过程中知悉的商业秘密和机密信息。解决办法：在合同中添加保密条款，明确保密内容和期限，双方应严格遵守保密义务。

6.争议解决：约定明确的争议解决方式，以便在发生纠纷时快速解决。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼，并明确具体的管辖法院或仲裁机构。

法律名词及名词解释：

1.法人：具有独立法律地位，能够独立承担民事责任的组织。

2.合同履行：当事人按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。

3.违约金：当事人违反合同约定应承担的金钱赔偿责任。

4.工期：合同约定的完成工程的时间段。

5.质量标准：合同约定的工程质量要求，通常包括材料、工艺、性能等方面。

6.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

7.仲裁：由仲裁机构根据双方签订的仲裁协议，对当事人之间的争议进行审理和裁决的一种解决方式。

8.诉讼：当事人通过人民法院，依法解决合同争议的一种方式。

应用场合：

1.建筑公司与其分包的泥工团队之间的合同。

2.个人业主与专业泥工师傅之间的雇佣合同。

3.工程项目中，总包与分包商之间的泥工作业合同。

4.需要进行房屋修缮、装修的场合，业主与施工方之间的合同