XX农村自建房包工包料合同[推荐范文]5篇.docx

XX农村自建房包工包料合同[推荐范文]5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

签订时间：[合同签订时间]

签订地点：[合同签订地点]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.建筑面积：[建筑面积]

4.建设内容：[建设内容]

二、承包方式

乙方采用包工包料方式承包甲方自建房的施工任务。具体包括：

1.施工设计：乙方负责提供施工设计方案，并经甲方同意后实施。

2.材料采购：乙方负责购买施工所需的所有材料，并确保材料质量符合标准。

3.施工队伍组织：乙方负责组建施工队伍，确保施工力量充足。

4.施工质量控制：乙方负责施工质量的监督与控制，确保施工质量符合甲方要求。

5.施工安全管理：乙方负责施工安全管理，确保施工过程中无重大安全事故发生。

6.竣工验收：乙方负责工程的竣工验收，确保工程各项指标符合要求。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：甲方按工程进度向乙方支付款项。具体支付节点如下：

-预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款。

-中期款：工程进度过半时，甲方支付乙方合同价款的XX%作为中期款。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工期与进度

1.工期：本工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]。工期为XX天。

2.进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行监督与检查。

3.延期处理：如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应尽快恢复施工，并承担相应的损失。如因甲方原因导致的延期，甲方应支付相应的违约金。

五、质量与保修

1.质量标准：本工程质量应达到国家或行业的质量标准。具体指标如下：

-结构安全：工程结构应安全可靠，无重大安全隐患。

-装修质量：装修工程应平整、美观，无严重质量问题。

-电气安全：电气系统应安全可靠，无漏电、短路等问题。

2.保修期限：工程竣工验收后，乙方应提供至少XX年的保修期。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，乙方应免费维修。如因甲方使用不当导致的损坏，乙方可收取合理费用进行维修。

3.保修内容：保修范围包括结构安全、装修质量、电气安全等方面的问题。对于其他非施工原因导致的损坏，乙方可协助甲方进行修复，但费用由甲方承担。

六、违约责任与赔偿

1.甲方违约处理：如甲方未按时支付工程进度款或违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

-逾期付款的，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

-因违约导致合同无法继续履行的，应赔偿乙方因此造成的全部损失。

2.乙方违约处理：如乙方在施工过程中存在质量问题或违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

-因施工质量问题导致工程延期的，应按合同约定支付违约金。如因施工质量问题导致甲方损失的，应赔偿甲方的全部损失。

-因违约导致合同无法继续履行的，应赔偿甲方因此造成的全部损失。

3.不可抗力处理：如因不可抗力因素导致双方无法履行合同义务的，双方均不承担违约责任。但受不可抗力影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料以便对方进行核实。

七、争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守法院的相关程序与规定积极配合法院进行审理工作直至判决生效为止；对于生效判决文书所确定的给付义务当事人必须履行否则将依法承担相应的法律责任；如一方不履行生效判决文书所确定的给付义务则守约方有权依据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定向有管辖权的人民法院申请强制执行并可以依法要求对方给付迟延履行期间所欠的债务利息及承担有关费用；对于生效判决文书所确定的给付义务当事人可以向有管辖权的人民法院申请强制执行并可以依法要求对方给付迟延履行期间所欠

篇2

甲方（发包方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定