建设工程施工合同纠纷指导性案例及裁判观点集成(一)【建筑施工资料.pdfVIP

《民事审判指导与参考》建设工程施工合同纠纷指导

性案例及裁判观点集成（一）

本文为营造法式原创整理.集合了2008年至2011年期间《民事

审判指导与参考》刊载的建设工程施工合同纠纷共计13个典型

案例的裁判观点，详细阐明了法官的心证过程,反应出最高人民

法院的法官对事实认定、法律适用及民事诉讼程序的裁判规则和

裁判思维,体现了建设工程施工合同纠纷领域的相关法律及司法

解释的立法目的及法律精神。

1、承发包双方应当按照施工合同约定内容、方式结算工程价款.

案情简介：

大发房地产公司与精细建筑公司签订《建设工程施工合同》，约

定：由精细建筑公司承建新发大厦工程,框架结构18层，施工面

积2万平方米,合同价款暂定1900万元；建筑材料价格涨跌幅度

为目前市场价格20％以内时，合同价不能调整;图纸范围内的设

计变更，可调整工程价款，但幅度上下不超出200万元。施工过

程中，双方通过设计变更签证将合同约定的标准层平面增加两层，

总层高为20层，并为此对结构支撑部分做出调整，确认该部分

工程工期4个月,造价280万元。新发大厦经五方验收合格.后双

方因结算发生争议诉至法院，争议焦点为设计变更签证部分工程

量是否包含在合同约定价款结算方式的范围内.

最高院民一庭的意见：

本案合同约定的价款结算方式为固定总价，总价款1900万元。

工程价款按固定价结算,是指在合同约定的风险范围内,即在“图

纸范围内的设计变更,可调整工程价款，但幅度上下不超出200

万元”.图纸范围内设计变更导致的工程价款调整幅度系合同约

定的工程价款可调整的风险范围和系数,即市场环境和生产要素

价格变化对合同价的影响。本案合同在履行过程中,因设计变更、

施工企业承建的房屋加层，变更了原合同的施工范围，设计变更

已经超出了设计图纸范围，应因此引发了的工程结构变更。本案

加层部分引起的工程量变化，不属于合同约定的调价风险范围，

而应按实际造价,另行据实结算。本案即属于因设计变更导致的

工程量变化，应当据实结算，本案双方当事人以签证方式确认因

设计变更致工程量增加,而引发工程价款增加数额为280万元，

工期相应顺延4个月。

2、财政评审中心作出的审核结论原则上不能作为工程结算依据。

案情简介：

2003年3月30日，某建筑公司经招投标中标承建某隧道工程,

并于当日与开发公司签订《建设工程施工合同》。2006年4月

10日，该工程竣工验收合格后,经某建筑公司核算，合同内造价

1350万元，合同外造价450万元，合计造价1800万元。监理复

核认定合同内造价1350万元，合同外造价380万元。开发公司

已付款1450万元,拒付余款并对合同外工程量不予结算。开发公

司称，根据财政部《关于加强项目预结算竣工决算审查管理工作

的通知》的规定,本案工程决算须经该市财政评审中心审核,且涉

案工程决算须以财政评审中心作出的审核结论为依据,该市财政

评审中心对涉案工程的审核结论为,项目送审金额1800万元，审

核结论1500万元,因此，开发公司尚欠某建筑公司工程款50万

元.

最高院民一庭的意见:

财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位基本建设资

金的监督管理，不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行。

但是，建设合同中明确约定以财政部门对财政投资的审核结论作

为结算依据的，审核结论应当作为结算的依据。

本案合同主体为承发包双方，系平等民事主体之间的民事权益纠

纷；本案建设工程施工合同系合法有效的,就应当按照约定内容

全面实际履行,当事人不能擅自改变合同约定变更履行,也不准

许案外人介入到民事合同中以公权力改变合同约定。财政评审中

心的主要职责是对国家财政投资项目实施监督检查，检查监督建

设单位有无违法违纪行为，但这种监督职能不能延伸到民事领域,

财政评审中心出具的审核结论是行政决定，不是人民法院据以审

理民事案件的法定依据.该审核结论的性质为民事证据,若当事

人约定以此作为工程款结算依据的，通过当事人意思自治，该审

核结论已经转化为合同的有效组成部分,应成为人民法院的裁判

依据。

3、未完工程承包人是否可以主张优先受偿工程款

案情简介：

2006年5月28日，长城公司与宏伟公司签订《建设工程施工合

同》，约定长城公司承建宏伟公司开发的宏伟大厦综合楼项目，

合同总价款为3000万元，长城公司先行垫付1000万元,此后，

宏伟公司按照工程进度支付工程款.合同签订后，长城公司开始

进场