桥梁建设工程总承包合同7篇.docx

桥梁建设工程总承包合同7篇

篇1

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、承包范围及方式

1.承包范围：[承包范围]

2.承包方式：[承包方式]

三、合同工期

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

四、质量标准及保修期

1.工程质量标准：[质量标准]

2.保修期：[保修期]

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

六、双方权利和义务

1.发包人权利与义务：

（1）负责办理工程建设的相关手续，提供必要的支持和协助；

（2）负责提供工程建设所需的资金，确保资金按时、足额到位；

（3）负责监督工程的实施，确保工程质量、进度和安全；

（4）负责工程的验收和结算工作。

2.承包人权利与义务：

（1）负责编制工程施工组织设计，制定施工方案和施工进度计划；

（2）负责工程的施工，确保工程质量、进度和安全；

（3）负责工程的竣工验收工作，提供完整的竣工资料和验收报告；

（4）负责工程的保修工作，确保工程在保修期内无质量问题。

七、违约责任及赔偿损失

1.违约责任的认定：[违约责任]

2.赔偿损失的范围：[赔偿范围]

3.赔偿损失的计算方法：[计算方法]

4.赔偿损失的支付时间：[支付时间]

5.赔偿损失的处理方式：[处理方式]

八、合同变更、解除及终止

1.合同变更：[合同变更]

2.合同解除：[合同解除]

3.合同终止：[合同终止]

九、争议解决及适用法律、法规

1.争议解决方式：[争议解决方式]

2.适用法律、法规：[适用法律、法规]

3.管辖法院或仲裁机构：[管辖法院或仲裁机构]

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

第二条承包方式

乙方采用包工包料方式承包本工程。在承包范围内，乙方负责安排施工力量，组织施工，确保施工进度和质量。甲方提供必要的施工条件和支持。

第三条承包范围

1.乙方负责施工本工程的所有部位，包括桥梁主体结构、桥面铺装、排水系统、照明设施等。

2.乙方负责施工前的准备工作，包括现场勘探、设计交底、技术交底等。

3.乙方负责施工过程中的质量、进度控制和安全管理。

4.乙方负责施工后的收尾工作，包括清理现场、整理施工记录等。

第四条施工期限

本工程施工期限为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。乙方应在规定期限内完成施工任务。如遇不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方汇报情况，并协商解决。

第五条工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出改进意见。乙方应认真执行改进意见，确保施工质量符合要求。

3.施工完成后，乙方应向甲方提交完整、准确的施工记录和技术资料，以便甲方进行验收和存档。

第六条工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币______元整（￥______），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后______天内向乙方支付工程预付款______元整（￥______）。预付款在施工过程中逐步扣除。

3.乙方应在竣工验收合格后向甲方提交结算报告和结算资料，甲方应在收到结算报告后______天内完成结算审核工作，并向乙方支付剩余工程款。