实用大型施工合同通用版6篇.docx

实用大型施工合同通用版6篇

篇1

甲方（建设单位）：XXXXXX公司

乙方（施工单位）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经友好协商，就甲方大型施工项目达成一致，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX大型施工项目

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：详见附件一《施工图纸及说明》

4.承包方式：包工包料

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。

2.达到合同附件二《施工图纸及说明》中规定的标准。

四、合同价款

1.本合同总价为人民币（大写）：XXXX元整，（小写）：XXXX元。

2.价款支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

（2）乙方按期完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%。

（3）剩余合同总价的XX%作为质保金，自工程竣工之日起计算，满一年后支付。

3.价款结算方式：银行转账。

五、甲方义务

1.负责办理相关建设手续。

2.按合同约定支付合同价款。

3.协调施工现场各单位之间的关系。

4.负责组织工程验收。

六、乙方义务

1.负责施工图纸及说明中的所有工作内容。

2.按合同约定使用合格的施工材料。

3.严格按照施工图纸及说明进行施工。

4.负责施工过程中的安全防护措施。

5.负责工程竣工后的保修工作。

七、违约责任

1.甲方未按合同约定支付合同价款的，自逾期之日起，每日按应支付未支付金额的万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方未按合同约定完成施工任务的，自逾期之日起，每日按未完成施工部分的合同金额的万分之五向甲方支付违约金。

3.因乙方原因造成工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿返工，并承担由此给甲方造成的全部损失。

4.因甲方原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方全部损失。

5.任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的，均应承担全部赔偿责任。

八、争议解决

1.本合同的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同义务双方均应继续履行。

3.争议解决后，双方应执行仲裁裁决或法院判决。如一方不执行的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

九、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。均具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。在履行过程中如有任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行大型施工工程达成如下协议，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX大型施工工程

2.工程地点：XXX

3.承包范围：详见本合同附件一《施工范围及工程量清单》

4.承包方式：包工包料

5.施工工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共计XX天。

6.质量等级：合格

7.合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX），详见本合同附件一《施工范围及工程量清单》。

第二条甲方权利和义务

1.负责办理本工程的有关建设手续，确保乙方顺利进场施工。如因手续问题影响乙方施工或给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

2.协助乙方做好现场协调工作，确保工程顺利进行。如因协调问题造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。

3.按本合同约定按时支付工程款。

4.甲方应确保工地其他施工方不干扰乙方的正常施工。若因甲方原因造成乙方不能正常施工的，甲方应赔偿乙方的误工损失。

5.甲方应确保电力、水源充足，满足乙方正常施工需要。如因甲方原因造成乙方停电、停水超过XX小时的，甲方应赔偿乙方的误工损失。

6.甲方应确保乙方施工现场的整洁卫生，如因甲方