建筑智能化工程施工合同范本8篇.docxVIP

建筑智能化工程施工合同范本8篇

篇1

合同编号：XYZ-CS-2024-001

工程名称：XX大厦智能化施工项目

甲方（建设单位）：XX房地产有限公司

乙方（施工单位）：XX智能化科技有限公司

签订日期：2024年4月1日

目录

1.合同协议书

2.合同双方的权利和义务

3.施工材料与设备

4.施工质量和进度

5.合同价款与支付方式

6.合同违约与赔偿

7.争议解决

8.其他约定事项

9.合同生效与终止

合同协议书

甲方为建设XX大厦智能化施工项目，与乙方签订本合同，明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。

一、工程概况

XX大厦智能化施工项目位于XX市XX区，包括智能化系统的设计、安装、调试及售后服务。

二、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务：

a)提供施工所需场地和电源；

b)监督乙方的施工质量和进度；

c)按合同约定支付工程款。

2.乙方权利和义务：

a)按照甲方要求进行施工设计；

b)提供施工所需材料和设备；

c)确保施工质量符合国家标准；

d)提供售后服务和技术支持。

三、施工材料与设备

1.材料：乙方需使用符合国家标准的材料，并提供相应的质量证明文件。

2.设备：乙方需提供全新、未使用过的设备，并确保其性能稳定可靠。

四、施工质量和进度

1.乙方需确保施工质量符合国家标准和甲方要求，并定期向甲方提交质量报告。

2.乙方需按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工期不延误。

3.如因乙方原因导致施工质量不符合要求或工期延误，乙方需承担相应的赔偿责任。

五、合同价款与支付方式

1.合同总价款为人民币XX元整（￥XXXXXX），包括材料费、设备费、安装费、调试费及售后服务费。

2.甲方需在合同签订后支付合同总价款的XX%作为预付款（人民币XX元整，￥XXXXXX）。

3.乙方需在收到预付款后开始施工，并在施工完成后提交结算报告，甲方需在收到结算报告后XX个工作日内支付剩余款项。

4.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付款项，乙方需提供相应的发票。

六、合同违约与赔偿

1.如一方违约，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.乙方如因施工质量不符合要求或工期延误，需赔偿甲方因此造成的损失，并支付违约金（违约金为合同总价款的XX%）。

3.甲方如未按时支付款项，需支付逾期利息（利息按中国人民银行同期贷款利率计算）。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同条款仍需继续履行。

八、其他约定事项

1.双方需严格保密本合同内容及项目相关信息。

2.乙方需提供完善的售后服务和技术支持。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。

5.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、地震等）造成停工的；

（2）因甲方原因影响开工或正常施工的（如设计修改、建设资金不足等）；

（3）因乙方安装的设备材料供应不及时而影响施工的。

第三条工程质量及验收规范

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收规范：本工程质量应达到国家质量评定标准的优良等级。

3.质量评定依据：国家颁发的