建设工程施工合同及管理(2024版).docxVIP

建设工程施工合同及管理(2024版)

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立的条件与程序

1.2合同生效的时间与方式

2.当事人信息

2.1施工单位信息

2.2业主单位信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类型

4.工程范围与内容

4.1工程范围

4.2工程内容

5.工程期限

5.1工程开工时间

5.2工程竣工时间

5.3工期延误的处理

6.工程造价

6.1工程预算

6.2工程结算

6.3工程款支付方式

7.设计变更

7.1设计变更的提出与审批

7.2设计变更的执行与费用承担

8.施工进度与质量

8.1施工进度计划

8.2施工质量控制

8.3工程验收

9.安全生产与环境保护

9.1安全生产责任

9.2环境保护责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.违约责任

11.1违约行为及认定

11.2违约责任的承担

12.合同解除

12.1合同解除的条件

12.2合同解除的程序

13.合同终止

13.1合同终止的条件

13.2合同终止的程序

14.其他约定

14.1不可抗力条款

14.2保密条款

14.3通知与送达

14.4合同附件与补充协议

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立的条件与程序

（1）当事人应具备完全民事行为能力，并符合法律法规规定的相关资质要求。

（2）合同订立前，双方应就工程概况、工程范围、工程期限、工程造价等事项进行充分协商。

（3）当事人应按照法律规定签订书面合同，并在合同中明确约定各自的权利、义务和责任。

1.2合同生效的时间与方式

（1）合同自双方签字或盖章之日起生效。

（2）合同生效前，双方应按照合同约定进行必要的准备工作。

2.当事人信息

2.1施工单位信息

（1）名称：________

（2）法定代表人：________

（3）注册地址：________

（4）联系电话：________

2.2业主单位信息

（1）名称：________

（2）法定代表人：________

（3）注册地址：________

（4）联系电话：________

3.工程概况

3.1工程名称：________

3.2工程地点：________

3.3工程规模：________

3.4工程类型：________

4.工程范围与内容

4.1工程范围

（1）土建工程

（2）安装工程

（3）装饰工程

（4）其他相关工程

4.2工程内容

（1）施工图纸范围内的全部工程内容

（2）合同中约定的其他工作内容

5.工程期限

5.1工程开工时间：________

5.2工程竣工时间：________

5.3工期延误的处理

（1）因非施工单位原因导致工期延误，施工单位有权要求延长工期。

（2）因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应的违约责任。

6.工程造价

6.1工程预算：________

6.2工程结算

（1）工程结算应以实际完成工程量和合同约定的计价方式为准。

（2）工程结算应在工程竣工后进行。

6.3工程款支付方式

（1）工程款支付按合同约定分期支付。

（2）工程款支付应在每个付款节点前完成。

7.设计变更

7.1设计变更的提出与审批

（1）设计变更由业主单位提出，经施工单位同意后，由设计单位进行设计变更。

（2）设计变更应经双方确认并签字盖章后生效。

7.2设计变更的执行与费用承担

（1）设计变更后的工程量、工程内容和费用应由双方协商确定。

（2）设计变更后的费用应纳入工程结算中。

8.施工进度与质量

8.1施工进度计划

（1）施工单位应编制详细的施工进度计划，包括各分部分项工程的施工顺序、时间安排和资源需求。

（2）施工进度计划应报送业主单位审批，并在施工过程中进行动态调整。

8.2施工质量控制

（1）施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工质量控制。

（2）施工单位应建立健全质量管理体系，确保工程质量达到合同约定的标准。

8.3工程验收

（1）工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收。

（2）验收合格后，双方应签署验收报告，并办理验收手续。

9.安全生产与环境保护

9.1安全生产责任

（1）施工单位应严格遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制。

（2）施工单位应定期进行安全生产教育和培训，提高作业人员的安全意识。

9.2环境保护责任

（1）施工单位应采取措施，防止施工过程中对环境造成污染。

（2）施工单位应按照规定进行环境保护设施的设置和维护。

10.争议解决

10.1争议解决方式

（1）争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。

（2）双方应尝