工期延期补充协议书(2024版).docxVIP

工期延期补充协议书(2024版)

本合同目录一览

1.协议背景

1.1协议签订原因

1.2延期原因概述

2.延期范围

2.1工程范围

2.2延期时间

3.延期责任划分

3.1承包方责任

3.2业主方责任

3.3第三方责任

4.延期费用计算

4.1费用构成

4.2计算方法

5.延期补偿措施

5.1经济补偿

5.2其他补偿

6.工期调整方案

6.1调整原则

6.2调整后的工期安排

7.协议履行

7.1协议生效条件

7.2协议履行方式

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.协议变更

9.1变更程序

9.2变更效力

10.协议终止

10.1终止条件

10.2终止程序

11.协议解除

11.1解除条件

11.2解除程序

12.法律适用

12.1适用法律

12.2适用法规

13.附件

13.1附件一：工期延期原因说明

13.2附件二：费用计算明细

13.3附件三：工期调整方案

14.其他约定

14.1通知与送达

14.2不可抗力

14.3协议生效日期

第一部分：合同如下：

1.协议背景

1.1协议签订原因：鉴于本工程在实施过程中，因不可抗力、业主方原因或其他合同约定外的因素，导致工期出现延误。

1.2延期原因概述：具体延期原因详见附件一《工期延期原因说明》。

2.延期范围

2.1工程范围：本次延期涉及工程量为平方米，具体范围详见附件一《工期延期原因说明》。

2.2延期时间：根据实际情况，工程延期时间为天。

3.延期责任划分

3.1承包方责任：因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应的责任。

3.2业主方责任：因业主方原因导致的工期延误，业主方应承担相应的责任。

3.3第三方责任：因第三方原因导致的工期延误，双方应协商解决责任划分。

4.延期费用计算

4.1费用构成：延期费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

4.2计算方法：延期费用按照实际发生费用计算，并按合同约定的支付方式进行结算。

5.延期补偿措施

5.1经济补偿：因延期导致的直接经济损失，由责任方承担相应的经济补偿。

5.2其他补偿：根据实际情况，双方可协商其他补偿措施。

6.工期调整方案

6.1调整原则：在保证工程质量和安全的前提下，尽量缩短延期时间。

6.2调整后的工期安排：根据实际情况，调整后的工期安排详见附件三《工期调整方案》。

7.协议履行

7.1协议生效条件：本协议经双方签字盖章后生效。

7.2协议履行方式：双方按照本协议约定，履行各自的权利和义务。

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决本协议产生的任何争议。

8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.协议变更

9.1变更程序：任何一方提出变更本协议内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签字确认。

9.2变更效力：经双方签署的变更协议与本协议具有同等法律效力。

10.协议终止

10.1.1工程按期完工，且双方履行完毕所有合同义务；

10.1.2双方协商一致解除本协议；

10.1.3因不可抗力导致本协议无法继续履行；

10.1.4一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正；

10.1.5法律法规规定的其他终止情形。

10.2终止程序：协议终止时，双方应立即终止本协议项下的权利和义务，并按照约定处理剩余事宜。

11.协议解除

11.1解除条件：在协议有效期内，任何一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议。

11.2解除程序：解除协议的一方应书面通知对方，并自通知送达之日起协议解除。

12.法律适用

12.1适用法律：本协议适用中华人民共和国法律。

12.2适用法规：本协议的签订、履行、解释及争议解决均应遵守中华人民共和国相关法律法规。

13.附件

13.1附件一：工期延期原因说明

13.2附件二：费用计算明细

13.3附件三：工期调整方案

13.4附件四：双方签字盖章页

14.其他约定

14.1通知与送达：本协议项下的通知应以书面形式送达，送达地址为双方在协议中约定的地址。

14.2