2024宾阳县中医医院高压氧仓建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方（发包方）：宾阳县中医医院

乙方（承包方）：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：2024宾阳县中医医院高压氧仓建设工程

1.2工程地点：宾阳县中医医院院内

1.3工程内容：包括但不限于高压氧仓的建筑施工、设备安装、调试及验收等。

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交等额的合同履约保证金。

第三条合同履行

3.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求，完成本工程的施工。

3.2乙方应保证施工过程中，严格遵守国家法律法规，确保施工安全，不得发生安全事故。

3.3甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。

第四条工程质量

4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。

4.2工程验收合格后，乙方应负责一定期限的保修服务。

第五条合同价款的支付

5.1甲方支付乙方工程价款，按照双方约定的付款节点和比例进行。

5.2乙方提供等额的发票后，甲方按照约定时间支付相应款项。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

第七条争议解决

7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________日期：2024年

乙方（盖章）：__________日期：2024年

注意事项及解决办法：

1.合同的合法性：确保合同内容符合国家相关法律法规的要求，避免因违反法律导致的合同无效。

解决办法：在合同签订前，由专业法律顾问对合同内容进行全面审查，确保合同的合法性。

2.合同的明确性：确保合同中的各项条款表述清晰、准确，避免因歧义导致的合同执行困难。

解决办法：合同条款应尽量详细，对于关键条款应使用明确的语言和定义，必要时可附上相关解释或补充说明。

3.合同的履行：确保双方能够按照合同约定履行各自的义务，避免因违约导致的合同纠纷。

解决办法：设立明确的违约责任条款，对于违约行为设定具体的违约金或其他违约责任，以督促双方履行合同义务。

4.合同的变更和解除：确保在合同执行过程中，任何变更或解除合同的行为都符合法律规定和合同约定。

解决办法：在合同中设定变更和解除合同的条件和程序，任何一方提出变更或解除合应提前通知对方并按照约定程序进行。

5.合同的争议解决：确保在合同执行过程中出现的争议能够得到有效解决。

解决办法：合同中应明确约定争议解决的途径和程序，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

涉及到的法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人完成特定工作或工程的一方，在本合同中为宾阳县中医医院。

2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担完成特定工作或工程的一方。

3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的金额，包括工程的所有费用。

4.履约保证金：指承包方为保证合同履行而向发包方提交的金钱担保。

5.工程验收：指工程完成后，发包方对工程的质量、功能、安全性等进行检查，以确认工程是否符合合同约定。

6.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的金钱赔偿。

7.友好协商：指双方在出现争议时，通过相互沟通、协商，以和平方式解决争议。

8.仲裁：指合同双方在出现争议时，同意将争议提交给仲裁机构进行审理，并对其裁决结果予以认可的一种争议解决方式。

9.诉讼：指合同双方在出现争议时，通过法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决。

应用场合：

1.2024宾阳县中医医院高压氧仓建设工程。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应协商调整合同价款。

2.工期延长：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按约定工期完成的，双方可协商延长工期。

3.保密条款：双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.知识产权：乙方应保证施工过程中使用的技术和工艺不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。

5.环境保护：乙方在施工过程中应遵守国家环保法规，采取措施防止环境污染，确保工程环保达标。

附件列表：

1.工程设计