2024年建设工程合同管理第六章.docx

第PAGE页共NUMPAGES页

2024年建设工程合同管理第六章

合同目录

第一章：总则

1.1合同目的

1.2适用范围

1.3基本原则

第二章：合同主体

2.1甲方资格

2.2乙方资格

2.3双方权利与义务

第三章：工程概况

3.1工程名称与特性

3.2工程地点

3.3工程规模与内容

第四章：合同价款与支付

4.1合同价款确定

4.2支付方式

4.3价款调整

第五章：工程质量与验收

5.1质量要求

5.2验收标准

5.3质量保证期限

第六章：工程进度管理

6.1施工进度计划

6.2进度监控与调整

6.3进度延误处理

第七章：合同变更与解除

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3合同解除条件

第八章：违约责任

8.1违约认定

8.2违约赔偿

8.3违约处理机制

第九章：争议解决

9.1争议解决方式

9.2适用法律

9.3争议解决机构

第十章：附加条款

10.1特殊约定

10.2保密协议

10.3其他补充条款

第十一章：签字栏

11.1甲方签字

11.2乙方签字

11.3签订日期

11.4签订地点

合同编号______

第一章：总则

1.1合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任。

1.2适用范围

本合同适用于甲方委托乙方实施的建设工程项目。

1.3基本原则

合同的订立、履行、变更、解除和争议解决均应遵循公平、诚信的原则。

第二章：合同主体

2.1甲方资格

甲方应为具有独立法人资格的组织或具备完全民事行为能力的个人。

2.2乙方资格

乙方应具备相应的资质证书，并拥有完成工程所需的技术能力。

2.3双方权利与义务

双方应各自履行合同中规定的权利和义务。

第三章：工程概况

3.1工程名称与特性

工程名称：，特性：。

3.2工程地点

工程地点：______。

3.3工程规模与内容

工程规模：，内容包括：。

第四章：合同价款与支付

4.1合同价款确定

合同价款为人民币（大写）______元，根据______确定。

4.2支付方式

甲方应按照合同约定的方式向乙方支付工程款。

4.3价款调整

合同价款的调整应依据合同约定和实际工程量变化进行。

4.3.1调整条件

4.3.2调整程序

第五章：工程质量与验收

5.1质量要求

工程质量应符合国家或行业标准以及合同约定的标准。

5.2验收标准

工程验收应按照合同约定的技术规范和质量要求执行。

5.3质量保证期限

乙方对工程质量提供______年的保证期。

5.3.1保证范围

5.3.2保证责任

第六章：工程进度管理

6.1施工进度计划

乙方应根据合同约定制定并提交工程进度计划。

6.2进度监控与调整

甲方有权对工程进度进行监控，双方应根据实际情况对进度计划进行调整。

6.3进度延误处理

如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的责任。

6.3.1延误责任

6.3.2延误补救措施

以上为合同前半部分内容，双方应仔细阅读并充分理解各条款内容，确保在签订合同时无任何疑义。

第七章：合同变更与解除

7.1变更条件

合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。

7.2变更程序

合同变更应采取书面形式，并经双方授权代表签字确认。

7.3合同解除条件

一方严重违约或因不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。

7.3.1解除通知

7.3.2解除后果

第八章：违约责任

8.1违约认定

违约行为包括但不限于未按期履行义务、履行义务不符合约定等。

8.2违约赔偿

违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。

8.3违约处理机制

双方应协商解决违约问题，协商不成时，可依法申请仲裁或提起诉讼。

8.3.1赔偿范围

8.3.2赔偿方式

第九章：争议解决

9.1争议解决方式

合同争议应首先通过友好协商解决。

9.2适用法律

本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.3争议解决机构

合同争议提交至______仲裁委员会仲裁，或向______人民法院提起诉讼。

9.3.1仲裁程序

9.3.2诉讼程序

第十章：附加条款

10.1特殊约定

双方可根据实际情况约定特殊条款。

10.2保密协议

双方应对合同内容及履行过程中获知的商业秘密予以保密。

10.3其他补充条款

双方可就本合同未尽事宜签订补充协议。

10.3.1补充协议的效力

10.3.2补充协议的订立

第十一章：签字栏

11.1甲方签字：______盖章：______

11.2乙方签字：______盖章：______

11.3签订日期：______

11.4签订地点：______

第十二章：合同的生效与备案

12.1生效条件

本合同自