国网电力建设工程发承包安全协议(一)6篇.docx

国网电力建设工程发承包安全协议(一)6篇

篇1

甲方（发包方）：国网电力建设公司

乙方（承包方）：电力建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力建设工程发承包给乙方相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：国网电力建设工程

2.工程地点：国家电网覆盖区域

3.工程内容：电力线路建设、设备安装及调试等

4.工程规模：具体以甲方提供的施工图纸和技术要求为准

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的人员、材料、机械及相应的技术和管理。

2.乙方应确保施工质量、进度和安全，对甲方负责并进行全面管理。

三、合同价款与支付方式

1.本工程合同价款为人民币XX元整（大写：XX元），具体以实际结算为准。

2.甲方在签订合同后，按以下方式向乙方支付款项：

-预付款：人民币XX元整（大写：XX元），在合同签订后7个工作日内支付。

-中期款：人民币XX元整（大写：XX元），在工程进度过半时支付。

-尾款：剩余款项，在工程竣工验收合格后支付。

四、施工期限与进度

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，具体以甲方书面通知为准。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。施工过程中，乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。

五、工程质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督与检查。

2.工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录、质量检查报告等相关资料。甲方将根据相关资料进行验收，并出具验收报告。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责进行整改，直至验收合格。因工程质量问题导致的损失，由乙方承担。

六、安全生产与环境保护

1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定详细的安全生产措施和应急预案，确保施工安全。

2.乙方在施工过程中，应尽量减少对环境的污染和破坏，做好环境保护工作。

3.如因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任和损失。

七、违约责任与赔偿

1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。

2.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工期延误或质量问题，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

3.甲方在支付款项时，如因自身原因导致付款延误，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

八、争议解决与合同变更

1.甲乙双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

2.如有下列情况之一，双方可协商变更或解除合同：

-因不可抗力致使不能实现合同目的；

-因政策调整或法律法规变化导致合同无法继续履行；

-双方协商一致解除合同。

3.合同变更或解除时，双方应签订书面协议，明确变更或解除的内容及双方的权利和义务。

九、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

协议编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：国网电力建设公司

乙方（承包方）：电力建设集团公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就国网电力建设工程发承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：国网电力建设工程

工程地点：国家电网覆盖区域

二、承包方式

1.乙方以包工包料的方式承包本协议约定的工程，包括但不仅限于设计、采购、施工等全过程。

2.乙方应确保所承包工程的顺利完成，并承担相应的风险。

三、合同价款及支付方式

1.本协议约定的工程价款为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX元）。该价款为固定价款，不因市场变化、政策调整等因素而调整。

2.甲方在签订合同后，应按照合同约定向乙方支付款项。具体支付时间为：合同签订后支付工程总价的XX%；工程过半后支付工程总价的XX%；工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。

3.乙方应确保所承包工程的顺利完成，并承担相应的风险。如因乙方原因导致工程无法按时完成或存在质量问