装修行业合同范文8篇.docxVIP

装修行业合同范文8篇

篇1

合同编号：_________

甲方（业主）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，地址：_________。

乙方（装修公司）：_________，统一社会信用代码：_________，联系电话：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程造价：_________元（大写：_________元整）

4.工程内容：包括基础装修、家具、家电安装等，具体清单详见附件。

二、施工工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日

3.工期顺延：如因不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。

三、付款方式

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程总造价的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。

2.甲方应在工程进度过半时向乙方支付工程总造价的50%，即_________元（大写：_________元整）。

3.甲方应在工程竣工验收合格后向乙方支付剩余的20%款项，即_________元（大写：_________元整）。

4.乙方应在收到款项后向甲方提供正规的发票。

四、施工要求及质量标准

1.乙方应严格按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量达到双方约定的标准。

2.乙方应使用合格的建筑材料和家电设备，确保工程质量及安全性。

3.甲方可对工程质量进行监督，并提出改进意见，乙方应及时改进并达到甲方满意。

4.工程竣工验收时，应由双方共同进行验收，确保工程质量符合约定标准。

五、保修条款

1.乙方应提供至少一年的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应免费维修。

2.保修期自工程竣工验收之日起开始计算。

3.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担。

4.保修期满后，如甲方需要继续保修服务，可与乙方协商签订续保合同。

六、违约责任

1.如因甲方原因未按照合同约定时间支付款项，则每逾期一天，甲方应向乙方支付应付款项千分之五的违约金。

2.如因乙方原因未按照合同约定时间完成工程，则每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。

3.如因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。

4.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应及时协商解决方案。

七、争议解决方式

1.如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。

4.判决生效后，双方应认真履行判决结果。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应提前通知对方并达成书面协议。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

4.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以本合同为准。

5.在合同履行过程中如需签订补充协议或变更合同条款，双方应协商一致并签订书面协议加以确认。补充协议或变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。

篇2

委托方（甲方）：_________

姓名：_________

联系电话：_________

地址：_________

受托方（乙方）：_________

公司名称：_________

联系电话：_________

地址：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________市_________区（县）_________路_________号__