家庭居室装饰装修工程施工合同与家庭居室装饰装修工程监理合同7篇.docx

家庭居室装饰装修工程施工合同与家庭居室装饰装修工程监理合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程户型：_________

3.工程内容：_________

4.工程预算：_________

5.工程期限：自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。

二、工程价款及支付方式

1.工程价款：_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：合同签订后，甲方按工程预算的_________%支付；工程进行到中期时，甲方支付预算的________%；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的________%。

三、施工准备与工期

1.乙方应提前做好施工准备，包括设计、材料采购、施工队伍组织等。

2.乙方应在规定工期内完成施工任务，确保工程质量。如遇特殊情况，需延长工期，乙方应提前告知甲方，并协商确定新的工期。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照甲方认可的设计方案施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后_________天内进行验收。验收标准按照双方协商确定的质量要求执行。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新进行验收。

五、保修与服务

1.乙方应提供至少_________年的保修期。保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应支付未付金额的________%作为违约金。

2.乙方如未在规定工期内完成施工任务，每逾期一天，应支付工程总金额的________%作为违约金。

3.如因乙方施工质量问题导致甲方财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决方式

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院规定，确保诉讼程序的顺利进行。

3.判决生效前，双方应保持现状，不得采取任何措施扩大损失或影响判决结果。判决生效并执行完毕后，双方应相互尊重对方的合法权益，不得有任何形式的侵犯行为。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。

2.合同终止需双方协商同意后方可进行。合同终止后，乙方应尽快撤场并清理现场垃圾和废弃物。甲方应按照合同约定支付乙方的合同终止款项。如因一方原因导致合同无法继续履行或提前终止的则应承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。未尽事宜双方可协商补充合同条款并由双方签字确认后生效。

篇2

合同编号：_________

甲方（业主）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家庭居室装饰装修工程（以下简称“装修工程”）的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程内容：_________

3.工程造价：_________

4.工程期限：_________

二、施工范围和要求

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和装修要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方需对施工过程中的安全负责，确保施工过程中不会造成甲方及其邻居的人身伤害或财产损失。

3.乙方应保证施工现场的整洁，及时清理施工垃圾，确保施工环境干净卫生。

三、材料和设备

1.甲方应提供施工所需的主要材料和设备，并承担相关费用。乙方应协助甲方进行材料的选择和设备的使用。

2.乙方应确保使用的材料和设备符合相关环保和安全标准，不会对环境造成污染或安全隐患。

四、施工期限和进度

1.乙方应严格按照合同约定的施工期限完成施工任务。如有特殊情况需要延期，应提