常用版工程工程合同6篇.docxVIP

常用版工程工程合同6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期延误时，乙方必须承担由此造成的甲方损失。

三、工程质量

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合要求。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的费用和责任。

四、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款。具体支付时间和金额如下：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款；

（2）工程完成XX%时，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%；

（4）剩余XX%的工程款作为质量保证金，在工程竣工验收合格并运行一年后无质量问题时支付。

2.乙方在收到甲方支付的工程款后，应向甲方提供正式的发票。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的费用和责任。如因甲方原因造成工程停工或延期，甲方应承担相应的责任。

五、违约责任

1.乙方在施工过程中，如因自身原因违反合同约定，造成工期延误或工程质量问题，应承担相应的违约责任。

2.甲方如因自身原因违反合同约定，造成工期延误或工程质量问题，应承担相应的违约责任。

3.违约方应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的实际损失。违约金和赔偿金的数额应相当于因违约所造成的损失。

六、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

2.法院受理案件后，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如有异议，可依法向上一级人民法院申请再审。

3.在争议解决过程中，双方应注意保护对方的合法权益，尽量减少损失。同时，双方应尽量避免影响工程的正常进行和交付使用。如有必要，双方可协商签订补充协议以调整工程内容和进度。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起至工程竣工验收合格并运行一年后无质量问题时终止。合同终止后，双方应继续进行合同终止后的相关工作。如有需要，双方可协商签订补充协议以延续合同期限或增加工作内容。

2.在合同生效期间，双方应严格遵守合同约定履行各自的权利和义务。如一方违反合同约定导致合同无法继续履行或实现合同目的时，另一方有权依法解除合同并追究违约责任。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致工程无法按时竣工的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币：_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：支票或银行转账。具体支付时间和金额根据工程进度和甲方要求进行调整。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行