2024版桥梁桩基工程施工劳务分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版桥梁桩基工程施工劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同签订

1.2合同生效

1.3合同期限

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.承包方与分包方

3.1承包方资质

3.2分包方资质

3.3双方责任与义务

4.工程施工内容

4.1施工范围

4.2施工图纸

4.3施工进度

4.4施工质量

5.工程价款

5.1工程价款组成

5.2工程结算

5.3付款方式

5.4付款时间

6.工期延误与违约责任

6.1工期延误

6.2违约责任

6.3违约金

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.合同解除

8.1合同解除条件

8.2合同解除程序

8.3解除合同后的责任

9.保险

9.1保险范围

9.2保险费用

9.3保险责任

10.合同附件

10.1施工图纸

10.2技术规范

10.3相关证书

11.合同变更

11.1变更程序

11.2变更内容

11.3变更责任

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3终止合同后的责任

13.合同解除后的处理

13.1工程移交

13.2工程验收

13.3工程结算

14.合同其他事项

14.1合同份数

14.2合同签订地点

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同签订

1.2合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

1.3合同期限

本合同有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.工程概况

2.1工程名称

本工程名称为：桥梁桩基工程。

2.2工程地点

本工程地点位于：市区路。

2.3工程规模

本工程规模为：座桥梁桩基工程。

2.4工程类型

本工程类型为：桥梁桩基工程施工。

3.承包方与分包方

3.1承包方资质

承包方具备国家规定的桥梁桩基工程施工资质。

3.2分包方资质

分包方具备国家规定的桥梁桩基工程施工分包资质。

3.3双方责任与义务

3.3.1承包方应按照合同约定，按照国家有关法律法规、设计文件和技术规范的要求，按时、按质、按量完成桥梁桩基工程施工任务。

3.3.2分包方应服从承包方的管理，按照承包方的安排进行施工。

4.工程施工内容

4.1施工范围

本工程施工范围为：桥梁桩基工程的设计、施工、验收及保修等全部工作。

4.2施工图纸

承包方应按照发包方提供的设计图纸进行施工。

4.3施工进度

承包方应按照合同约定的施工进度计划进行施工。

4.4施工质量

承包方应严格按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量。

5.工程价款

5.1工程价款组成

5.2工程结算

工程结算按照合同约定进行，包括但不限于工程量清单、结算书、付款申请等。

5.3付款方式

付款方式为按月结算，甲方在收到乙方提交的结算资料后10个工作日内支付工程款。

5.4付款时间

每月一个工作日为付款时间。

6.工期延误与违约责任

6.1工期延误

因承包方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付相当于工程价款千分之一的违约金。

6.2违约责任

若承包方未按合同约定履行义务，甲方有权要求承包方承担相应的违约责任。

6.3违约金

违约金不得超过合同总价款的10%。

8.争议解决

8.1争议解决方式

甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如协商不成，争议解决机构为合同签订地的人民法院。

8.3争议解决程序

争议解决程序按照中华人民共和国相关法律法规及法院的判决执行。

9.合同解除

9.1合同解除条件

发生下列情况之一，任何一方均有权解除合同：

（1）一方违反合同约定，致使合同无法履行；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）双方协商一致，决定解除合同。

9.2合同解除程序

一方提出解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除合同的理由。

9.3解除合同后的责任

合同解除后，双方应按照合同约定办理工程移交、结算和支付相关费用。

10.保险

10.1保险范围

承包方应自合同签订之日起，对施工过程中发生的意外事故承担相应的保险责任。

10.2保险费用

保险费用由承包方承担，费用标准按照国家相关规定执行。

10.3保险责任