北京市建设工程施工合同书(小型工程本)5篇.docx

北京市建设工程施工合同书(小型工程本)5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的因素而被迫停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更或建设单位责任造成停工、窝工；

（4）因供电部门停电或施工场地无法排水等；

（5）其他非乙方原因造成的停工。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币[总造价]元，大写[总造价汉字大写]。

2.支付方式：[支付方式]

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格。

2.验收标准按国家现行施工规范及质量评定标准执行。

3.乙方必须建立健全质量保证体系，严格按照国家有关施工规范和验收规范施工，确保工程质量。

4.甲方将在工程施工过程中不定期检查乙方施工情况，乙方应积极配合，并提供相关资料和物品。

5.工程竣工后，甲方将组织有关人员进行验收，验收合格后，方可办理移交手续。

6.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

第五条施工安全及环保要求

1.乙方应建立健全安全管理制度和环保管理制度，确保施工过程中的安全环保工作得到有效执行。

2.乙方应按规定设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

3.乙方应严格遵守国家有关环保法规，确保施工过程中产生的废弃物、噪音和振动等符合环保要求。

4.如因乙方原因造成安全事故或环保事故，乙方应承担全部责任。

第六条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责办理有关建设手续；

（2）负责协调各方面的关系；

（3）负责提供必要的设计图纸和技术资料；

（4）负责监督工程施工进度和质量；

（5）负责按合同约定支付工程价款。

2.乙方职责与义务：

（1）负责编制施工计划并报甲方批准；

（2）负责组织实施施工工作；

（3）负责确保施工质量符合合同要求；

（4）负责按合同约定时间完成施工任务；

（5）负责办理竣工验收手续；

（6）负责承担施工过程中的安全环保责任。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付工程价款或未提供必要的设计图纸和技术资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合合同要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

3.如因乙方原因造成安全事故或环保事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

4.双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如遇下列情况之一，合同终止：

（1）工程竣工验收合格；

（2）甲乙双方协商同意终止合同；

（3）因不可抗力导致合同无法继续履行。

3.合同终止后，双方应本着友好合作的精神协商解决有关事宜。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。但无论如何，乙方应确保在合同终止后合理时间内完成所有未完成的工作并移交所有未完成的工作成果给甲方。同时，甲方也应确保在合同终止后合理时间内支付所有未支付的款项给乙方。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.乙方必须严格按照合同工期完成施工任务，如有特殊情况需调整合同工期，应取得甲方同意。

第三条合同价款及支付方式