2024建筑工程内墙抹灰合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

合同双方：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

一、工程范围及要求：

1.乙方应按甲方的要求，对工程范围内的内墙进行抹灰施工，包括材料的采购、施工、验收等环节。

2.乙方应确保施工质量符合我国相关法律法规、行业标准和甲方要求。

3.乙方应按照双方约定的施工进度完成工程。

二、合同价格及支付方式：

1.双方确认，工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.甲方支付乙方工程款项，具体支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%；

（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的60%；

（3）剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方予以支付。

三、施工期限：

1.双方确认，工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。

2.乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

四、质量保证：

1.乙方应对施工质量承担责任，工程验收不合格的，乙方应负责返工、修复，直至验收合格。

2.质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为____年。

五、违约责任：

1.乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

2.甲方未按约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的10%。

六、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定：

1.双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。

2.双方应保守对方的商业秘密，不得泄露合同内容及其它相关事项。

3.合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________

签订日期：____年__月__日

注意事项及解决办法：

1.合同双方的合法性：确保甲方和乙方均为合法成立的法人或其他组织，具有签订和履行合同的资格。解决办法：在签订合同前，对双方的营业执照、资质证书等进行核查。

2.工程质量的验收：确保乙方按照约定标准完成工程，并通过甲方验收。解决办法：双方共同组成验收组，按照事先约定的验收标准进行验收，验收不合格的，乙方应负责返工、修复，直至验收合格。

3.款项的支付：甲方应按约定时间支付乙方工程款项。解决办法：设立专门的财务账户，双方共同监管，确保款项的按时支付。

4.违约责任：违约方应承担相应的违约责任。解决办法：违约方应支付违约金，并承担给对方造成的损失。

5.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.法人：依法成立，具有独立法人资格，可以自己的名义享有权利、承担义务的组织。

2.营业执照：国家工商行政管理部门发给企业法人、个体工商户及其他经营者的经营许可证。

3.资质证书：国家有关部门对从事特定行业或业务的单位或个人核发的资格证明。

4.验收：对完成的建设工程进行检查、评定，以确定其是否符合规定的标准和要求。

5.违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的金钱责任。

6.质保金：为确保合同履行完毕后质量问题得到解决，当事人一方在合同履行完毕后一定期限内保留的一部分款项。

7.诉讼：当事人依法向人民法院请求保护自己的合法权益，解决纠纷的一种方式。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程内墙抹灰施工合同的签订。

2.适用于甲方为建设工程项目的业主或开发商，乙方为具有内墙抹灰施工资质的承包商或施工单位。

3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就内墙抹灰工程的施工达成合作协议。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增减或施工内容调整的，双方应协商确定变更后的工程价款及施工进度。

2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家有关规定及时协商解决。

3.工程保险：乙方应按甲方要求办理施工期间的相关保险，并承担保险费用。

4.环境保护：乙方应严格按照国家环保法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。

5.工