- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
建设工程epc合同范本
甲方(委托人):
地址:
联系人:
电话:
乙方(承包人):
地址:
联系人:
电话:
鉴于甲方拟进行(项目名称),经双方友好协商,达成如下协议,
以诚实守信、平等互利、友好协商的原则签订本合同。
一、项目基本情况
1.1项目名称:(项目名称)
1.2项目位置:(项目位置)
1.3项目规模:(项目规模)
1.4项目介绍:(项目介绍)
二、合同组成
2.1本合同由以下文件组成,文件排列顺序如下,本合同的一切规
定、明确或默示,均应受这些文件的约束:
(1)本合同正文
(2)附件1:工程施工总承包协议书
(3)附件2:工程设计及图纸
(4)附件3:工程报价清单
(5)附件4:工程进度计划书
(6)附件5:工程质量保证书
(7)附件6:其他
三、工程总承包范围
3.1承包人应按照设计要求,负责本项目的全过程设计、采购、施
工和预验收工作,并承担与设计有关的全面风险,项目竣工达到设计
要求,并由甲方验收通过。
3.2承包人应严格按照合同规定的工程质量标准、工程进度要求和
工程金额进行设计施工。
3.3承包人须向甲方提供合格的设计图纸、报价清单、进度计划、
保证工程设计、施工质量和进度按标准和规范执行。
四、合同价款及支付
4.1本工程总价款为(数量)(金额)元整。支付方式如下:
(1)预付款:工程开工前,甲方向乙方支付合同总价款的(比例)
比例作为预付款。
(2)进度款:根据工程进度和实际施工完成程度,甲方将支付相
应进度款。
(3)收尾款:工程竣工验收合格后,甲方将支付余款。
4.2合同价款不包括税金,双方应根据国家相关法规对税金进行规
范计算并支付。
五、工期
5.1本工程总工期为(天数或月数),自(日期)开始,至(日期)
结束。
5.2工程延期责任:如因承包人的原因导致工程延期,承包人应每
延期一天,按合同总价款的(比例)向甲方支付违约金。
六、质量保证
6.1承包人应保证本工程符合国家相关标准和工程规范,并提供工
程质保书。
6.2工程竣工验收合格后,承包人需承担一年的质量保修期。
七、保险责任
7.1承包人应购买施工一切险,确保工程施工过程中的安全和风险
管理。
7.2工程质量造成的赔偿责任由承包人承担。
八、争议解决
8.1若在合同履行过程中产生争议,双方应友好协商解决;如无法
协商一致,应提交(仲裁委员会)仲裁。
8.2仲裁裁决是终局的,对双方当事人具有法律约束力。
九、其他事宜
9.1本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,至合同完成全过程结束。
9.2本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
日期:日期:
以上为《建设工程EPC合同范本》,由甲、乙双方共同遵守并执行。
文档评论(0)