2024建设工程合同样式范本.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为一方，乙方为另一方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，经充分协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，以及现场踏勘后编制的。报价中包括了所有施工内容、工程量、材料、设备、人工、管理、税费等费用。

2.3乙方应保证工程质量，并按照约定的工期完成工程。

第三条工期

3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的千分之一。

第四条材料与设备

4.1甲方应负责提供本工程所需的所有材料和设备，并保证材料和设备的质量符合国家标准和工程要求。

4.2乙方应严格按照甲方提供的材料和设备进行施工，并保证工程质量。

第五条质量标准

5.1本工程的质量标准应符合国家标准和行业规范，并达到设计文件和合同约定的要求。

5.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，并保证工程质量。

第六条付款方式

6.1本工程的付款方式分为三次，具体付款时间及比例由双方在补充条款中约定。

6.2甲方支付乙方工程款项时，应扣除合同总价5%的质量保证金。质量保证金在工程验收合格后，无息退还乙方。

第七条验收与保修

7.1工程完成后，乙方应按照约定时间向甲方提交工程验收申请。甲方应在验收合格后支付剩余的工程款项。

7.2本工程保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。保修期内，乙方应对工程质量问题负责修复或更换。

第八条违约责任

8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

8.2本合同的违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的千分之一。

第九条争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金退还乙方后终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

注意事项：

1.合同的签订和履行应遵守国家的相关法律法规，双方应保证合同内容的合法性。

2.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

3.合同中的质量和工期要求应符合国家标准和行业规范，乙方应保证工程质量，按期完成工程。

4.双方应严格保密合同内容和双方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：

1.违反法律法规：依法承担相应的法律责任，如罚款、赔偿等。

2.擅自变更或解除合同：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

3.工程质量问题：乙方应负责修复或更换，如因修复或更换导致工程延期，乙方应支付违约金。

4.泄露商业秘密：违约方应承担相应的民事责任，如赔偿损失、停止侵权等。

5.争议解决：依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。

2.甲方：指承担合同义务的一方，本合同中为委托乙方进行建设工程的一方。

3.乙方：指承担合同义务的一方，本合同中为接受甲方委托进行建设工程的一方。

4.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。

5.质量保证金：为确保工程质量，甲方在支付工程款项时扣除的一定比例的款项，待工程验收合格后无息退还乙方。

6.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。

7.验收：对完成的工程进行检查、评定，以确认其是否符合合同约定和国家标准的过程。

8.保修：乙方对完成的工程在一定期限内承担质量问题的修复或更换责任。

9.争议解决：解决合同履行过