年度学校周边道路路沿石施工合同.docx

年度学校周边道路路沿石施工合同

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1甲方：学校名称

1.2乙方：施工单位名称

1.3丙方：监督单位名称

2.施工内容和要求

2.1施工范围：学校周边道路路沿石的施工

2.2施工要求：按照相关法规和标准进行施工，保证施工质量

3.施工时间

3.1施工开始时间：具体日期

3.2施工结束时间：具体日期

4.质量保证

4.1乙方应当保证施工质量，确保路沿石施工达到相关标准

4.2质量验收：由丙方进行施工质量的验收

5.合同价格

5.1合同总价：具体金额

5.2支付方式：分期支付，具体支付时间和金额由双方协商确定

6.施工安全

6.1乙方应当遵守施工安全管理规定，确保施工过程中的安全

6.2安全事故处理：出现安全事故应当按照相关规定进行处理

7.合同的变更和解除

7.1合同变更：合同双方协商一致可以进行变更

7.2合同解除：在合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，可以解除合同

8.违约责任

8.1乙方未按照合同约定完成施工，应当承担违约责任

8.2甲方未按照合同约定支付合同价款，应当承担违约责任

9.争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当协商解决

9.2如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼

10.保密条款

10.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密，应当予以保密

10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起

11.合同的签订和生效

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2合同签订地点：具体地点

12.其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可以另行协商补充

12.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份

13.附件

13.1施工设计图纸

13.2相关法规和标准文件

14.合同签订日期

14.1甲方代表签字：____________

14.2乙方代表签字：____________

14.3丙方代表签字：____________

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

第二条：施工内容和要求

2.1施工范围：乙方负责甲方学校周边道路路沿石的施工，包括路沿石的铺设、加固、修复等，具体施工内容以附件中的设计图纸为准。

2.2施工要求：乙方应按照相关法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合设计要求和规范。施工过程中应采取措施保护周围环境和设施，防止损害。

第三条：施工时间

3.1施工开始时间：具体施工开始日期由甲乙双方协商确定，并在合同附件中明确。

3.2施工结束时间：乙方应确保施工在约定的施工结束时间前完成，具体施工结束时间由甲乙双方协商确定，并在合同附件中明确。

第四条：质量保证

4.1乙方应当保证施工质量，确保路沿石施工达到相关法规、行业标准和甲方要求。乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。

4.2质量验收：丙方应对乙方施工完成的路沿石工程进行验收，验收合格的工程视为达到合同约定的质量要求。若验收不合格，乙方应按照丙方的要求进行整改，直至达到验收标准。

第五条：合同价格

5.1合同总价：双方根据施工范围、工程量及市场行情等因素协商确定合同总价，具体金额在合同附件中明确。

5.2支付方式：甲方按照合同约定的付款条件分期支付合同价款。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定，并在合同附件中明确。

第六条：施工安全

6.1乙方应当遵守施工安全管理规定，制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的安全。乙方应对施工人员进行安全教育，并对施工场地进行安全防护。

6.2安全事故处理：施工过程中若发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按照相关规定进行处理。乙方应对因施工造成的人身伤害和财产损失承担责任。

第七条：合同的变更和解除

7.1合同变更：合同双方经协商一致，可以对合同的内容进行变更。任何合同变更均应以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。

7.2合同解除：在合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程的整改和交付。

第八条：违约责任

8.1乙方未按照合同约定完成施工，应当承担违约责任。乙方逾期交付工程，应按照逾期交付部分工程价款的1%向甲方支付违约金。

8.2甲方未按照合同约定支付合同价款，应当承担违约责任。甲方逾期支付价款，应按照逾期支付部分价款的1%向乙方支付违约金。

8.3违约金不足以弥补损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第九条：争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非经法院判决或者仲裁机构裁决停止履行。

第十条：保密条款

10